公司合同

公司合同5篇[精选]

　　随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，它可以保护民事法律关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的公司合同5篇，希望能够帮助到大家。

公司合同 篇1

　　甲方：

　　乙方姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　居住地：

　　邮政编码：

　　根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和国家、本市的有关规定，甲乙双方平等协商一致，自愿签订本雇佣合同，共同遵守本合同所列条款。

　　第一条 雇佣期限

　　1、本合同期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用期为 月。

　　2、在试用期内，甲方发现乙方不符合雇佣条件的，可以即行解除本合同。

　　第二条 乙方承担的劳务内容、要求为：

　　1、乙方的工作岗位将根据甲方的经营需要、乙方工作能力及其表现进行确认，如有调整或调动，乙方应予以积极配合。

　　2、乙方应履行甲方规定的岗位职责、按时、按质、按量完成生产工作任务。

　　第三条 乙方提供劳务的方式为：乙方到 担任 工作。

　　第四条 乙方认为，根据本人目前的工作能力和健康状况，能依据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定的劳务。

　　第五条 工作时间和休息时间：甲方实行国家规定的工时制度，具体工作时间按甲方规定的工作班次执行;甲方因工作需要安排乙方加班时，按规定给予补休或发加班费;乙方享受国家规定的法定节假日。

　　第六条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保守义务的商业秘密主要包括：1、技术信息、经营信息及依照法律规定和有关协议的约定对外应承担保密义务的事项等。

　　第七条 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：

　　1、乙方享受的劳务费用： 元/月;甲方以人民币形式支付乙方的劳动报酬，发薪日期为次月十五日。

　　2、乙方缺勤，以缺勤时间按实扣发(不包括工伤);乙方因工负伤按有关规定执行。

　　第八条 乙方应依法缴纳个人所得税，甲方有权依法代为扣缴。

　　第九条 发生下列情形之一，本合同终止：

　　1、 本合同期限届满的;

　　2、 双方就结束本合同协商一致的;

　　3、 甲方调整乙方的工作岗位，乙方在不予服从的同时也没能与甲方达成和解的;

　　4、 乙方提供的'劳务质量达不到约定的要求或标准的;

　　5、 因乙方过错给甲方造成较大经济损失的;

　　6、 乙方由于健康等原因，不能履行本合同义务的。

　　第十条 甲、乙双方协商一致或任何一方提前一个月提出单方面解除本协议的，本协议可以解除。

　　第十一条 乙方声明，在本合同签订前，乙方已与其他单位建立劳动关系，社会保险费已由与之建立劳动关系的单位缴纳，且在本合同有效期内会继续缴纳(附劳动合同、社会保险费缴纳凭证)，并保证不会因此对甲方造成不利影响，否则甲方有权在任何时候单方面解除合同。

　　第十二条 乙方同意合同期间各类医疗费用均自理，甲方不予负担，停工治疗期间甲方不支付劳务报酬。 第十三条 双方协商约定的其他事项：

　　1、 甲方的合法的规章制度(如员工手册等)均属本合同的主要附件，其效力与本合同条款同等。

　　2、 乙方不及时将个人信息属性变动通知甲方的，视作本合同终止，且甲方有权向乙方追诉其因此而受到的经济损失。

　　3、 乙方在工作过程中造成任何第三人损害而给甲方造成损失的，甲方可向乙方追偿。

　　4、 本合同首部甲乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及诉讼时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

　　第十四条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)： 乙方(签字)：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

公司合同 篇2

　　甲方：xxxx公司

　　乙方：xxxxxx

　　此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因

　　乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

　　2、工程地点：xxxxx第号地块

　　3、工程内容：xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

　　三、合同价额：xxx万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费xxxx万元

　　四、甲方的基本权利与义务

　　权利：

　　1劳务管理费。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

　　2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。

　　3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害

　　4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

　　义务：

　　1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

　　2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

　　3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务

　　4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

　　五、乙方的权利与义务

　　权利：

　　1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任

　　2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员

　　4、实行内部独立核算、自负盈亏。

　　5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉

　　义务：

　　1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

　　2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方

　　3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条

　　件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

　　4、整个工程的`所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

　　5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。

　　6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。

　　7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

　　8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

　　9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。

　　乙方责任

　　1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有

　　关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

　　2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。

　　3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

　　4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

　　5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

　　6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

　　7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。

　　8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

　　9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份

　　甲方：xxxxxxx

　　法定代表人：

　　乙方代表人：

　　签署日期：

公司合同 篇3

　　合同号：

　　一、合同双方

　　借方：

　　贷方： 信托投资公司

　　二、借款种类

　　本合同项下借款为流动资金借款，不得挪作他用。

　　三、借款币种及金额

　　币种：

　　金额： （大写）

　　四、借款用途：

　　五、借款期限：自 至 ，共计 天。

　　六、利率与计息

　　1。利率：

　　（a）按年利率 %计算；

　　（b）按贷方划款日伦敦银行同业拆放同期利率加（libor＋ ）计算。

　　2。计息：按借款实际发生额半年结算一次，上半年六月二十日，下半年十二月二十日，如借方未于计息日付应付利息，上述借款利率按实际用款天数（360日/年）计息。

　　3。起息：按实际汇出日起计息。

　　4。如中国银行总行制定的计息办法发生变化时，本合同将按新的办法执行。

　　七、还款

　　1。借方应严格按还款计划或本合同规定还款；

　　2。借款方提前还款时，应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的认可。对不经贷方认可而提前归还的借款部分，贷方将向借方收取一次性 %的承担费；

　　3。借方因故无法按期还款时，应于规定还款日前一个月向贷方提出延期还款的申请，并准备办理有关展期的手续。经贷方批准同意展期的部分，不予罚息。

　　八、保证

　　1。借方保证向贷方提交的所有资料必须是合法、真实、有效的文件。

　　2。借方保证本合同项下的.借款专款专用，不挪作他用。

　　3。借方保证按时向贷方提交使用借款的有关资料，接受贷方的监督和检查。

　　4。借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准关、停、并、转时，保证最迟于一个月以前通知贷方，并立即清偿所有债务。经贷方同意，借方可将债务转移给接收单位或新设单位，但接收债务单位必须与贷方重新签订借款合同，合同签订以前，贷方随时有向借方追偿债务的权利。

　　5。贷方保证按照合同的条款及用款计划及时向借方提供借款。

　　九、违约责任

　　1。无论何方，亦无论因何种原因、何种方式拒绝执行或拖延执行本合同规定的所有条款之任何一项，均视为违约行为，应按下述条款或通过法律程序予以解决。

　　2。如借方不按合同规定，挤占挪用本合同项下的借款时，贷方将按人民银行有关规定在原有借款利率基础上加收 %的罚息；

　　3。如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项，借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数，按罚收逾期借款的同等利率向借方支付违约金。

　　4。如借方未按本合同或还款计划规定按期还款时，贷方将给予借方 天的宽限期，如在宽限期内借方仍不能清偿全部款项，则贷方将对借方加收未偿还部分每日 %的罚息。

　　5。如借方在贷方加收罚息及多次通知、警告后仍不能偿还贷方借款时，贷方有权通过法律手段向借方追偿所有未还资金。

　　十、担保：

　　十一、合同生效

　　本合同自双方有权签人签并加盖公章之日起生效。

　　十二、仲裁

　　本合同执行期间，如发生争议，借、贷双方首先应协商解决。如协商不成，交由 仲裁委员会仲裁。此仲裁是终局的。由此发生的一切费用由败诉方负担。

　　十三、本合同正本一式二份，借、贷双方各执一份；副本若干，份数不限。

　　借方： 贷方： 信托投资公司

　　有权签人： 有权签人：

　　盖章： 盖章：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行账号： 银行账号：

公司合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着诚信、友好、互助的原则，签定本入股合同。甲乙双方均得按以下条款执行双方职责，履行此约：

　　一、入股时间：

　　自年月日起，至年月日止，共计()年。

　　二、入股方式：

　　乙方以现金股/技术股方式入股。

　　三、入股金额：

　　乙方出资共计人民币()元，计()股;技术股折合人民币()元，计()股。

　　四、入股金资产计算：

　　按人民币()元为总资产(以签约当日核算计)，共计100股(此为原始股)。

　　甲方占()股，乙方()占股。

　　五、分红：

　　1、每月()日为分红日，同时召开股东会议。

　　2、红利按每月纯利润之金额分配。

　　六、退股、中途退股：

　　1、乙方技术股属虚拟财产，不参与退股计算;

　　2、由于本协议是资金入股合作，所有权在甲方，为防不测在企业无法正常运转情况下，为了保证乙方投入股金不受影响，以甲方()作为乙方投资风险保证金()折旧后折价给乙方予以赔偿()元的入股金。

　　3、公司处于盈利状况时，乙方按以下方式退股：

　　a、合同到1/3时;按当时入现金股金额之1/3退还，已分红利亦按1/3计算。

　　b、合同到2/3时;按当时入现金股金额之2/3退还，已分红利亦按2/3计算。

　　c、合同到期时;按退股当时(日)之前12个月之平均纯利润乘以18个月，作为总资产计算标准，再按现金股股数退还。

　　七、纯利润：

　　每月营利(总业绩)扣除所有应支出后，再扣除行政管理费、折旧提摊费(以3年为计算准则，作为装修及硬件设备更新之用)，是为当月纯利润。

　　八、其他：

　　1、乙方在与甲方合同期内，不得与任何人在()区域内做任何营利性投资。

　　2、乙方在合同期满后，若未续约，则在合同期满后，一年内，不得在当地开设()。

　　3、卡金在未消费前，不列入每月业绩账，由公司保管保存，以维护顾客信用。

　　4、每月财务，由甲方保管，乙方监管，每月核算签字后，分红。

　　九、以上合同若有修正，按甲、乙双方同意后更正。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份;两分合同同时具有法律效应。双方方式争议可在人民法院诉讼或合同签订所在地仲裁解决。

　　十二、补充内容：

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　身份证号：身份证号：

　　签约地点：签约地点：

　　(盖章或按印)(盖章或按印)

　　签约日：签约日：

公司合同 篇5

　　活动策划服务合同

　　活动方：（以下简称甲方）

　　服务方：方心文化策划有限公司（以下简称乙方）

　　甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，根据相关法律法规的规定，经协商一致达成本合同条款如下，以期共同遵守。

　　一、活动概况：

　　l、活动名称：

　　2 、活动时间：

　　二、活动内容：

　　甲方委托乙方为“ ”活动的策划及执行公司，策划（执行）以下内容: 1、

　　2、

　　3、

　　三、费用支付：

　　1、本合同总金额为：￥__________元（大写____________________)。

　　2、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币￥____________整（大写___________________________）为预付款。

　　3、活动结束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥____________________ 整（大写________________________）。

　　四、甲方的权利和义务：

　　1、甲方有权利从乙方处获取活动方案，并对活动要求提出意见。

　　2、甲方由义务向乙方提供完整的资料以确保乙方能完成任务。

　　3、甲方有权对乙方的工作内容及工作进度进行监督，对重大问题有权要求乙方更改。

　　4、甲方应如期向乙方支付费用。

　　五、乙方的权利和义务：

　　1、乙方所制定之策划方案，获得甲方负责人同意并签字确认后方可实施，并接受甲方监督。

　　2、乙方应保证工作质量及工作进度。

　　3、乙方应忠诚地按照甲方所同意的方案策划及实施活动，未经双方同意不得擅自更改。

　　4、如在活动期间发生紧急状况或不可抗力因素导致活动无法正常进行，乙方应毫不迟延地通知甲方并积极予以协助解决。

　　本条款所称不可抗力因素，包括台风、暴雨、地震等重大自然灾害，或行政事业性单位禁止活动开展等人为因素，或其他甲乙双方尽合理注意义务仍不可预见之情况。

　　六、违约责任：

　　1、乙方须按甲方要求及最终认可确认意见实施制作。如因其它因素要更改或取消制作内容，乙方应提前1-3日书面通知甲方并获得甲方书面认可，否则视为乙方违约。

　　2、如因不可抗力因素致使项目工作不能如期开展或完成，乙方不承担由此引起的任何责任。

　　3、任何一方违反本合同的.任何义务、承诺、保证或由任何一方在本合同中所作的声明与事实不符或有误导成份，造成本合同不能履行或不能完全履行时，该方即构成违约，应承担违约责任，负责赔偿守约方因此造成的损失。

　　4、甲方应在活动结束后3天内（含活动当天）支付合同之全部余款，否则视为逾期。逾期付款的，应按每天向乙方支付合同总金额 1%的滞纳金。

　　5、合同生效后，如甲方单方面中途中止协议，应按本合同各项目产生总金额支付赔偿责任。

　　6、若乙方未能按合同所规定的时间如期开展活动，造成甲方损失应负赔偿责任。

　　七、合同纠纷解决方式：

　　1、执行本合同发生争议，必须先由双方当事人友好协商解决。协商不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　2、就本合同提起诉讼的，由合同履行地、原告或被告所在地法院管辖。适用中华人民共和国法律。

　　八、其他事项：

　　1、本合同正本一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。

　　2、本合同若有未尽事宜，合同各方可另行签订书面补充协议，补充协议经合同各方适格代表人签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等效力。

　　3、合同自双方法定代表人签字并盖章之日起生效。

　　甲 方：（签章）：乙 方：（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

【公司合同】相关文章：

公司合同07-20

公司合同（经典）10-09

公司向公司借款合同范本11-16

实用的公司合同07-21

公司借条合同02-20

公司借条合同02-18

[优秀]公司合同08-31

（精品）公司合同09-05

【优选】公司合同08-06

【通用】公司合同08-11