(集合)安装合同9篇
随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的安装合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
甲方： （以下简称甲方）
乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 （以下简称乙方）
一、工程名称：锅炉安装；
二、工程地点：甲方锅炉房（）；
三、工程范围及工作内容：
1. 1台DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。
2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。
3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作；
4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原则，尽量修旧利废；
5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。
6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；
7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》，甲方承担费用。
四、材料供应和技术要求：
1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；
2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；
3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。
五、验收标准：
1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范；
2. 当地技术监督局检验合格；
六、工程期限：自20xx年 月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30
天。如遇超过4小时的'停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。
七、工程造价：
1. 安装工费共计 万 千元整（不含锅炉房以外管道）。
2. 施工期间的水、电费归甲方单位。
3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。
4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。
八、付款方式：
1. 合同成立，甲方预付仟元整；
2. 工程进行半数再付 万元整；
3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；
4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。
九、其它：
1. 施工期间，乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。
2. 施工期间，甲方提供食宿条件，费用乙方自理。
3. 乙方应安全文明施工，如发生工伤事故，乙方负责。
4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏，乙方应当修复或赔偿。
5. 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。
甲方：乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表： 乙方代表：
地址：地址：郑州市高新区瑞达路99号 开户行： 开户行：建行开支
帐号：
联系方式：
合同签定日期：
安装合同 篇2
甲方：
签定地点：
乙方：
签定时间：
合同内容：
一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备 台，设计安装按照甲方提供的技术参数要求。供水量m3/h，扬程m。
二、系统配置包括：
1、变频控制柜 台，主机品牌 ，功率 KW。
2、潜水电泵 台，主体品牌 ，功率 KW。
3、配套管路m。
4、其它：
三、以上内容设备定价为(不含税)(￥）。
四、在设备安装前，甲方负责将设备动力电源安装到位，电源电压应符合正常运行范围。
五、乙方确保产品质量，并按约定时间完成调试。自设备安装之日起，全套设备保修一年(人为损坏，自然灾害除外，如雷击等)。一年后如出现故障，只收取维修成本费。
六、付款方式：合同签定之日，甲方付设备款元，待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。
七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
该合同一式两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
20xx年xx月xx日
安装合同 篇3
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：
第一条 工程概况
（1）工程地点：某公司
（2）工程内容：某公司暖气管道安装
第二条 工程承包方式
第三条 主要材料概况
暖气管道用。 暖气片用 。 其他材料：
第四条 合同工期
开工日期：年月 日；
竣工日期：年月 日；
第五条 工程造价
第六条 付款方式
合同签订后支付30%即 元，材料进场后付35%即元，安装调试，验收合格后付款至总工程价款的95%，留总工程价款5%维修保证金。
第七条 乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。
第八条 产品的安装、调试、验收
1、乙方负责暖气管道的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。
第九条 双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方
案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，如乙方擅自变更给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守设计和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。工程安装施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个系统负责。验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、 乙方负责为甲方培训维护人员共计_______人，直至完全独立操作为止。
第十条产品质量责任和售后服务条款
1、本工程免费质量保修期限为2年维护保养。
2、保修期间，乙方在接到修理通知之日后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。修理的费用由甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作。
4、质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
5、免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用。
第十一条 安全责任
乙方必须安全施工，并有专人负责指挥，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其它不可预测的一切意外事故，全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任，如甲方因此而对外承担赔偿责任，有权向乙方追偿。
第十二条 违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的`违约金。如乙方逾期 天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切损失。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的事故，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过工程验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十三条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲 方：
法人代表：
签约时间： 年 月 日
签约地点：
乙 方： 法人代表：
安装合同 篇4
合同编号：
甲 方：
乙 方：
签订地点：
签订日期：
建设工程（电气）分项工程施工合同
甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程结构： 建筑面积约 M2。（以实际面积为准）
1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。
弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：
18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。
1.6承包方式：
包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工
1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、 合同双方的权利和义务：
1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。
5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任：
1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任：
1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
六、违约责任：
1.乙方违约对于所干工程不符合要求的.，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量
1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；
2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
甲方代表：（章）乙方代表：（章）
年 月 日年 月 日
安装合同 篇5
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容： 综合机电系统工程(空调、消防专业修改)
二、 质量标准：合格
技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，规范执行。
三、 工程造价及结算的约定
1、 工程造价为单价合同，以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。
2、 合同总价：RMB (大写： )。
3、 本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款：理。
5、 质保期1年。
6、 *上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、 乙方收到工程款后，提供对应金额的正规发票。
四、 工程保修
保修内容包括：合同图纸所包含的.工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)
五、 双方责任
1、 甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企 如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为基础，按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、 甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、 乙方必须配合甲方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
4、 乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工，建立完整的安全生产、防火规章制度，设立专职安全员，对施工人员进行岗前安全、防火教育，做到安全施工、文明施工，杜绝安全事故，如有违规施工所造成的安全事故，由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、 甲方负责购买工程一切险(CAR)。
6、 本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目 ，乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、 其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、 其它未尽事宜由双方协商解决。
4、 合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方: (盖公章) (盖公章)
代表签署： 代表签署：
签约日期： 签约日期：
安装合同 篇6
甲方：甘肃七建陇南市财政局灾后重建综合办公楼项目部（以下简称甲方）。
乙方：
经甲乙双方认真协商，甲方同意将陇南市财政局综合办公楼的安装工程承包给乙方。为明确双方责任，确保工程保质、保量、按时完成，依据≤中华人民共和国合同法，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：陇南市财政局灾后重建综合办公楼统办3#楼
2、工程地点：陇南市武都区东江镇
3、建筑面积：29490.99m2
二、承包方式和工作内容
1、包工不包料，自带工具。
2、以施工图设计范围内全部项目，从开始预埋到交工验收。防雷、接地、强电预埋、电气、箱合、灯具的安装；弱电预埋、电气、箱合、线路及全部项目的安装；采暖包括的全部项目；消防、喷淋的预埋安装；雨排、给排水、包括洁具的全部安装；调试工作,及甲方临时安排的如：通风、人防工程的预留孔洞、预埋管线及业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。以及甲方 维护的现场配电线路、和水、电、暖、消防的对外连接、并配合业主单位提供的设备安装。
三、承包单价
1、电气工程：20元/平方米。
2、给水工程：3元/平方米。
3、排水工程：4元/平方米。
4、雨水工程：1元/平方米。
5、消防工程：16元/平方米。
6、采暖工程：11元/平方米。
合计：55元 预计：1622000元
四、甲方对乙方要求
1、文明施工：现场文明施工达到≤甘肃七建文明施工（内部）标准≥。
2、安全施工达到建设部JBJ59-99≤建筑施工安全检查标准≥。
3、楼内外临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复的，甲方派人恢复，费用从当月乙方人工费中扣除并处费用10倍的罚款。
4、垃圾及包装当天清理，应堆放到甲方指定的位置，严禁在楼外及电梯井内向下抛投。
5、楼内不得乱堆设备料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱扔或浪费现象，扣罚当月总人工费的40%。
6、若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资并对其班组处罚2000元。
7、乙方应对自己的班组人员进行班前培训，讲清各施工段的操作规程，配备安全用品，做到安全规范施工。
8、对各部位预留的孔洞配合木工班组留置准确，如出现偏差，乙方自行处理，费用自己承担。
9、对自己的成品保护自行处理，若出现孔洞及管道堵塞、成品污染的自己承担。
五、工程质量
1、严格执行国家规程、质量验收标准、规范和施工操作规程，确保每项工程合格。
2、工程质量如有不合格处应由责任方返修，由此造成的返工费、材料费由责任方自己承担。
3、若乙方操作人员技术素质差，不能适应本工程施工任务需要或达不到质量等相关要求，甲方有权终止合同，令其退场，由此造成的损失由乙方赔偿。
4、班前必须熟悉图纸内容及变更通知，并与图纸变更相结合施工。
5、工期主体结段必须配合主体各班组，不得拖后。如乙方人员造成的`工期拖后，由此造成的损失由乙方承担。
6、材料计划：乙方必须熟悉图纸，各施工部位所需的材料应提前10天准确报项目部审批，购进。由于乙方乱报计划造成的材料浪费由乙方赔偿。
7、对安装完的成品应采取保护措施，如有损坏及污染乙方自己承担。
8、预埋的开关、插座位置和高度应符合验收标准。
六、人工费结算方式
1、乙方按实际出勤每月1-5 号前报项目部按每人每天100元于当月15号前支付。（工人生活费）
2、余款在工程完工，经有关部门验收合格后，留 5 %保修金外全部付清。
3、业主变更的增加或减少项目按实际结算。
七、安全责任
1、乙方进场工作人员应服从项目部管理，遵守项目部的安全管理规定及文明施工的有关规定，接受项目部安全教育及安全知识培训。
1. 2、甲方对乙方施工人员在施工中不按有关安全施工规章制度要求施工的，有权勒令停止施工并视情节轻重对其进行处罚。
3、乙方应经常组织工人学习有关政策法规、业务技术、提倡行为文明，共建和谐工地，做到我文明我光荣。
4、杜绝野蛮施工，珍惜材料及别人的成果。
5、乙方人员在施工过程中违章作业造成的一切安全事故由乙方承担。
6、乙方人员不得在施工现场喝酒闹事、打架，经劝说不听的，每次处200-5000元罚款。
八、质量与验收
1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下，乙方的施工应达到合格标准。
2、乙方承包的范围内的分项工程的合格率必须达到100%，允许偏差项目合格率必须达到规范要求、满足设计、质量等级必须达到合格。乙方应认真按照标准规范和设计要求以及甲方发出的指令施工。应随时接受甲方、工程监理及有关部门的检查和验收，发现问题应及时进行整改并承担由自身原因导致的一切费用。
3、乙方必须提供与本工程相适应的有关资质证明材料和工人的特种作业证件。
九、保修条款
本工程保修期为1年，自交工验收之日起计算，保修期内出现的问题乙方应在接到甲方电话的36小时内到工地处理。如乙方不及时到位，甲方派人修复，费用按修复实际费用的2倍从乙方预留的保修金中支付，保修期满后保修金全部退还乙方。
十、其他约定事项
甲方临时安排的工作任务，能计件的按双方协商的计件工资结算，零工按小工80元/天，大工120元/天结算。
本合同未尽事宜双方友好协商解决签订补充附件与本合同具有同等法律效益。
安装合同 篇7
甲方：
乙方：
经双方代表协商甲方同意将交由乙方一次性承包，方式采用包工、包安全、包保险等一切安全措施。具体按如下条款执行。
一、甲方责任
1、负责监督乙方在施工中日常工作和质量要求，并派有关人员协助乙方在施工中遇到有关需甲方解决的.困难。
2、负责乙方在施工中所需的用电并免费提供。
二、乙方责任
1、在安装施工中应保证甲方提出的质量要求使甲方满意，甲方派人验收后为合格。
2、在安装施工中应先做好各项安全防护措施，确保安全后才能施工。甲方提供乙方费用中已包含安全保险费，如遇安全意外事故等一切责任由乙方自行负责。
3、在安装施工中如意外损失甲方的有关设施，乙方负主要责任或赔偿处理。
三、工程项目及收费标准
采用吊装、搭架，5mm不锈钢螺丝固定，每个楼栋号螺丝孔按字底孔位固定（各项安装材料由乙方自行提供）。
四、安装费用：人民币。待安装工程完工甲方派出专人验收合格后一次性付清。
五、施工日期：由20xx年月日起至以甲方通知安装完成为止。
六、合同一式二份双方各执一份，都具有同等效力，双方签字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
安装合同 篇8
合同编号：_________
签订地点：_________
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地址：_________
3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________
4.甲方所提供机组：
室外机：
┌——┬——┬——┬——┬—————┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 1 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 2 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 3 │ │ │ │ │
└——┴——┴——┴——┴—————┘
室内机：
┌——┬——┬——┬——┬—————┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 1 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 2 │ │ │ │ │
├——┼——┼——┼——┼—————┤
│ 3 │ │ │ │ │
└——┴——┴——┴——┴—————┘
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的`障碍物，使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。
2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇9
灯具安装及维护承包协议
甲方：
乙方： 甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：
一、店面情况
xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。
二、承包范围及方式：
1、店面样品灯具出样，提供午餐。
2、按灯具年安装及维修业务量承包，凭安装单及维修单，根据用户实际付款额累计，分级提成结算：
（1）低于60万（含60万），保底，按4.8万/年结算；
（2）60～80万（含80万），提成8%，按业务量×8%/年结算；
（3）80～100万（含100万），提成9%，按业务量×9%/年结算；
（4）100万以上，提成10%，按业务量×10%/年结算。
3、承包期：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。
二、 甲方工作
1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；
2、负责物流管理，xxxx范围内提供三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；
3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；
4、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；
5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。
6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
三、 乙方工作
1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。
2、按时组织施工人员，明确工期安排，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。
3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。
4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。
8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的`全部直接损失和间接损失。
四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
【安装合同】相关文章：
安装合同07-22
(热)安装合同08-14
安装合同【精华】08-16
(优)安装合同08-19
安装合同(热门)09-24
安装合同(集合)09-30
[精]安装合同08-01
[精品]安装合同09-08
[通用]安装合同07-23
(荐)安装合同08-12