当前位置：米培文库>实用范文>合同>采购合同

采购合同

时间：2024-08-16 09:49:36 合同我要投稿

实用的采购合同范文集合九篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的采购合同9篇，希望对大家有所帮助。

实用的采购合同范文集合九篇

采购合同篇1

　　合同编号：122721

　　供货方(以下简称甲方)：购货方(以下简称乙方)：

　　一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间

　　供货时间：即日起春节前供完。

　　二：质量要求标准------按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证及相关复印件;

　　三：交(提)货地点

　　四：运输方式和费用------采用物流汽车运输。由甲方负责找运输车辆及交货。费用以物流实际价格由乙支付;

　　五：合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准)，经鉴定属乙方行为，造成产品损坏及不完整，甲方一律不退换;(因考虑到路途远且是山路的情况下，只能以水泥管现场交接数量及质量)。

　　六：验收标准、方法及提出异议期限甲方及时送货------乙方按质量验收。验收合格在小票上签字，乙方验货时必须注意产品的数量、规格及货物的'完全整性;

　　七：数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货;(下雪及路滑的情况下应考虑实际情况)

　　八：结算方式及期限------乙方一次性支付甲方定金两万元整。剩余款项按发货批次，每到货一批即支付该批货款。(以收据或银行汇款单为凭)。甲方应开具所有产品批次的收据，随批货送到;

　　九：违约责任------甲乙双方严格遵守合同，出现不可遇见的问题时，在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方承担;

　　十：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效，乙方付清本合同所有货款给甲方，甲方交清本合同所订货物给乙方，本合同自动失效。

　　甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：

　　签约日期

采购合同篇2

　　买方：_____________

　　卖方：____

　　日期：_____________

　　合同内容合同总金额(元)合同附件数量招标代理服务费(元)备注总金额(大写)_____________(币种：人民币)鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。

　　现双方签定药品购销合同，本合同在此声明如下:本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。

　　1.下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：华律网投标人提交的投标函(参见《采购文件》);药品需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种通知书(参见《中标(议价)品种通知书》);通用合同条款及前附表(参见《采购文件》);____市医疗机构年第一轮药品集中招标采购购销合同附表。

　　2.本合同仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期(________年____月____日-________年____月____日,在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止)内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。

　　3.买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。

　　4.卖方应根据相关规定在与买方签订本合同时向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。

　　5.本合同一式四份，买卖双方各一份，____市医疗机构药品集中招标采购领导小组(以下简称“招标办”)一份，招标代理服务机构安徽XX公司一份。

　　6.本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。

　　7.本合同加盖买卖双方及招标办和________________有限公司印章，方可生效。合同可从“招标办”领取，“招标办”保留对本合同的解释权。其他条款：_____________买方(盖章)_______卖方(盖章)_______地址：______________地址：____________法定代表人：________法定代表人：_______电话：______________电话：_____________邮编：______________邮编：_____________开户银行：__________开户银行：_________帐户：______________帐户：____日期：____日期：_____________医药采购合同范本【二】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

　　1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。

　　2、乙方负责向甲方供应的药品：品名规格厂家单位单价

　　3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。

　　4、质量标准：

　　①因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。

　　②乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于12个月。

　　5、交货时间及地点

　　①、乙方交货时间：接甲方书面计划通知72小时内

　　②、乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点：

　　③、合同执行地：甲方所在地

　　6、验收

　　①、甲方根据药品专业法规及标准查验时，药品外包装及药物外观不合格，拒收入库。

　　②、甲方根据购药计划查验时，发现药品的`数量、品牌和规格不一致，无有效期或近有效期及过期的药品时，应当办理退货手续。

　　③、甲方根据本院临床实际需要，对在乙方购进的药品可办理退货或换货。

　　④、甲方应在收到乙方药品后____日内验收

　　7、付款方式：

　　①甲方以电汇方式支付乙方货款，乙方在收到甲方的货款____日内发货，同时出据合法税票并做到货票同行。

　　②货款在2万元以内以转账支票或电汇方式支付，货款在2万元以上(含2万元)以三个月银行承兑汇票方式支付。

　　8、违约责任

　　①.甲乙双方任何一方违约，由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。

　　②.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付计划金额的5‰的违约金。

　　③、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。

　　④、乙方在与甲方合作期间不允许有任何做临床和给医务人员回扣的行为发生，否则甲方有权终止与乙方的合作，并处以壹万元的罚款。

　　9、争议的解决签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向人民法院起诉。

　　10、其他本合同共四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份，合同自签字之日起生效。有效期自________年11____月1____日至________年10____月31____日。本合同未尽事宜，由双方协商处理。甲方：乙方：签约代表：签约代表：签约日期：签约日期：

　　返

采购合同篇3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。

　　一、采购产品名称、价格和要求。

　　1、甲方向乙方定购的电脑配置，(详见附件一;电脑设备配置单)共计__________台，单价为：__________元; 总金额为：__________元。

　　二、产品的验收、售后服务及质保

　　1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。

　　2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。

　　3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。

　　4、人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担，其服务费用收费标准见本协议附件。

　　5、软件故障不属于乙方维修范围，但乙方可以根据甲方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑进行无偿服务，交通费由甲方提供。

　　三、货款结算。

　　1、合同签署后，甲方首先向乙方交定金__________万元整;

　　2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款万元整一次性交付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方。剩余的5%货款，将作为质量保证金在电脑验收6个月后支付。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。

　　2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。

　　3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的'商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。

　　五、乙方的权利和义务

　　乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。

　　乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。

　　如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。

　　六、争议的解决

　　本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　七、附则

　　1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。

　　2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。

　　卖方：____________________买方：____________________

　　地址：____________________地址：____________________

　　法人代表：________________法人代表：________________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：____________________电话：____________________

　　传真：____________________传真：____________________

　　邮政编码：________________邮政编码：________________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　帐号：____________________帐号：____________________

　　日期：____________________

采购合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。

　　一、采购产品名称、价格和要求。

　　1、甲方向乙方定购的电脑配置，（详见附件一；电脑设备配置单）共计台，单价为：元；总金额为：元。

　　二、产品的验收、售后服务及质保

　　1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。

　　2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。

　　4、人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担，其服务费用收费标准见本合同附件。

　　5、软件故障不属于乙方维修范围，但乙方可以根据甲方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑进行无偿服务，交通费由甲方提供。

　　三、货款结算。

　　1、合同签署后，甲方首先向乙方交定金万元整；

　　四、甲方的权利和义务

　　2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。

　　3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。

　　五、乙方的.权利和义务

　　乙方确保本合同中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。

　　如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。

　　六、争议的解决

　　本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　七、附则

　　1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。

　　2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　电话：电话：

　　手机：手机：

　　地址：地址：

采购合同篇5

　　甲方： (以下简称需方)

　　乙方： (以下简称供方)

　　依照我国《经济合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的`权利、责任，采购事项协商一致，特签订本合同。

　　一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：

　　二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限：

　　质量必须符合国家标准和施工技术要求，供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求，检验要有合格证并复验合格。

　　三、交(提)货地点、方式：

　　按需方计划，货送需方工程施工现场指定地点。

　　四、运输方式、装卸等费用负担：供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，并负责卸车及堆码好的一切费用。

　　五、物资验收计量方法：

　　货在工地后，经供方派人堆码整齐后双方现场点数，由需方指定专人在送货单上签收，以工地实际签收数量为准。

　　六、价格上下浮动超过5%(含5%)按实际价格调整，市场价格浮动需提前通知甲方，如上浮不通知甲方，甲方按原价格收货，价格下浮如未通知甲方，甲方发现后给予价格调整5倍罚款，所有收到货均按下浮结算。

　　七、货款结算及支付方式：

　　垫资九十天。超过120天，每吨(立方米)加10元，以此类推。

　　八、违约责任：我方在施工作业前两天通知乙方，乙方须根据我方指令无条件配合我方施工作业，如出现拖延一天罚款500元以此类推，。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　遵循协商、调解、仲裁的解决程序，调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。

　　十、其他约定事项：

　　如供方供应不及时、质量不合格时，需方有权终止合同。剩余款项支付仍按合同第七条执行。未尽事宜，双方友好协商。

　　十一、本合同自签字盖章之日起生效，一式六份，需方执四份，供方执二份，具有同等法律效力，合同有效期为货款两清之日止。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签订时间：________年____月____日签订时间：________年____月____日

采购合同篇6

　　甲方(需方)：河北中矿矿业有限公司签约地点：

　　乙方(供方)：签约时间：

　　甲方因工程建设需要，暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：

　　备注：型号、数量以实际加油型号及数量为准，并经双方现场签字认可。

　　二、卸货地点及要求：

　　在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。

　　三、质量要求、技术标准：以国家标准所规定的要求为准。

　　四、验收标准：

　　每次送油时，甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格，甲方有权退货并终止合同，由此所造成的相应损失由乙方全部承担;当月由于乙方单次计量仪器有误，导致加油量不足时，甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时，按照当月三次计量缺少的比例，在月度累计结算时，甲方将以3倍的'补偿扣除乙方结算货款并终止合同。

　　五、付款方式：

　　甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款，结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票

　　六、其他责任事项：

　　在柴油运输过程中，所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。

　　七、本合同所订一切条款，甲、乙双方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约，守约方可单方面解除合同。

　　八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。

　　九、本合同一式份。甲方份，乙方份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方 (公章) 乙方 (公章)

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话电话

　　开户银行: 开户银行：

　　帐号：帐号：

采购合同篇7

　　甲方（需方）：_________

　　乙方（供方）：_________

　　经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

　　一、产品清单及付款方式

　　1.产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）

　　┌─────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

　　│设备名称 │ 设备型号 │ 数量 │ 单价（元） │ 合计（元） │

　　├─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┴───────┴──────┴───────┴───────┤

　　│ 中标总价格（大写）： │

　　└────────────────────────────────────┘

　　2.付款方式

　　全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_________%即_________元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。

　　合同总金额_________%的余款即_________元人民币作为质保金，()若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

　　二、交货时间及地点

　　1.交货时间：_________（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

　　2.交货地点：送货上门，安装调试。

　　三、保修条款

　　乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：

　　1.不可抗力引起的.损害；

　　2.用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

　　3.用户私自维修引起的损坏；

　　4.用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

　　5.其它不属于供应商负担的保修事宜。

　　四、相关权利及义务

　　1.甲方收到乙方设备后，乙方应在_________政府采购管理办公室、_________监察审计部门、_________政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

　　2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

　　3.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

　　4.甲方在合同规定期限内履行付款责任；

　　5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

　　6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

　　7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

　　8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

　　9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

　　五、争议

　　双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

　　六、其它

　　1.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份；

　　2.本合同自签订之日起生效；

　　3.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

　　4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

采购合同篇8

　　买（需）方：以下简称甲方

　　卖（供）方：以下简称乙方

　　一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同

　　经甲乙双方协商，特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同：

　　二、供货范围与技术要求：

　　第二条、供货范围

　　阀门的质量保证资料四套（包括乙方的资质证明材料），合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体

　　第三条、阀门的技术标准（包括质量要求）

　　阀门使用在石油管道，要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号

　　三、检验及验收标准

　　阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验，并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕，表面颜色一致，表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致，保证开箱后，阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压，打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收，验收合格后方可办理付款手续。

　　四、包装要求：保证阀门运至指定交货地点没有破损

　　五：阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位：天津冠杰石化工程有限公司运输方式：乙方自行确定，但必须保证阀门质量送达到货地点，乙方负责装、运、卸，全部费用都包含在合同总价款中。到货地点和接货单位（或接货人）：上海市浦东新区江心沙路3号。

　　六、阀门的交货期限：按第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。

　　七、阀门的价格和货款的结算：

　　1、甲乙双方签订合同后三天内，甲方支付乙方合同订金10%计叁拾贰万零叁佰零壹元整（￥320301）。

　　2、阀门运至现场按第四条验收合格后，甲方按合同款支付贰佰万元整（￥20xx000），向乙方付款；付款时乙方开具等额、合法的增值税发票；

　　3、安装完毕，试压、调试合格后，甲方按合同款支付货款柒拾贰万贰仟伍佰伍拾捌元伍角（￥722558.5），向乙方付款；付款时乙方开具等额、合法的增值税发票；

　　4、余款5%计壹拾陆万壹佰伍拾元伍角（￥160150、.5）做为质保金，质保期为一年，满质保期时，如未出现维修损失，一次支付清。

　　八、质量保证及服务承诺：

　　供方保证材料与服务与本合同的要求相符合。影响到阀门和材料的所有制造、加工、试验和检查操作需符合相应的国家标准或行业标准。供货范围内所有阀门质量均实行三包，整机质量保证期为一年。质保期内阀门出现问题，供方保证在24小时内及时派专业人员赶到现场予以解决。需要时乙方应对提供的阀门，派遣有经验的工程技术人员进行现场安装和调试。乙方应在交货的同时向甲方提交所供装臵的完整的阀门说明书一式四份。

　　九、对阀门提出异议的`时间和办法及索赔

　　1、甲方在验收中，若发现阀门的品种、型号、规格和质量等有关技术参数不符合本合同的规定，由乙方负责调换，并承担在调换过程中发生的一切费用；乙方不能在合同该类阀门到货时间内调换的，按不能按时交货条款赔偿。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在当日负责处理或给出书面答复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　3、各类阀门如未按上述第一条表格中的到货时间到货，每类阀门每逾期一天交付，另外按照每天伍仟元，按每类阀门逾期的总天数累计向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的其他损失费用。

　　4、甲方如未按合同付款期按时付款，甲方须向乙方支付未付款金额10%的违约金。

　　十、解决合同纠纷的方式：

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方约定在天津大港区法院起诉。本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

采购合同篇9

　　建设方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　分包方：（以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：

　　暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。

　　六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的工作

　　1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的`资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；