咨询合同

时间:2023-01-17 09:58:42 合同 我要投稿

咨询合同范文15篇

  在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的咨询合同范文,欢迎阅读与收藏。

咨询合同范文15篇

咨询合同范文1

  合同编号:______科技合字()第______号

  项目名称:_________________________________________________________

  _________________________________________________________

  委托方:(公章)___________________________________________________

  (甲方)

  顾问方:(公章) __________________________________________________

  (乙方)

  中介方:(公章) __________________________________________________

  合同登记机关:(公章)_____________________________________________

  签订日期:______年______月______日

  有效期限:______年______月______日至______年______月______日

  一、具体咨询内容

  ______________________________________________________________

  二、委托方应提供给顾问方的文件、提供文件的期限以及其他委托方应予协作的事项

  ______________________________________________________________

  三、对顾问方完成的.技术报告的具体要求

  ______________________________________________________________

  四、技术情报和资料的保密

  ______________________________________________________________

  五、顾问方完成技术报告的时间期限

  ______________________________________________________________

  六、验收、评价方法

  ______________________________________________________________

  七、报酬及其支付方式、支付时间

  ______________________________________________________________

  八、违约责任

  ______________________________________________________________

  九、争议的解决办法

  ______________________________________________________________

  委托方

  (公章)

  负责人:

  地 址

  电 话

  帐 号

  开户银行

  顾问方

  (公章)

  负责人:

  地 址

  电 话

  帐 号

  开户银行

  中介方

  (公章)

  负责人:

  地 址

  电 话

  帐 号

  开户银行

  鉴证单位

  意见:

  (公章) 负责人:

  年 月 日

  公证单位

  意见:

  (公章) 负责人:

  年 月 日

  本合同一式____份。其中委托方____份,顾问方____份,中介方____份,鉴证单位____份,公证单位____份,承接方所在地技术市场管理机构2份(其中1份报____技术市场管理办公室)。

  [说明]

  关于“验收、评价方法”,在通常的情况下,双方当事人可以约定通过一定形式的评估会、学术讨论会,对咨询报告作出评价。

咨询合同范文2

  接受服务者(甲方):

  提供服务者(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

  为使合同内容具体确定,请在选定项目前的□内打√,空置内容请划去。

  第一条 服务项目

  乙方提供摄像师_名,在甲方举办的 □婚礼 □会议 □聚会 □_活动时,提供纪实摄像服务,并进行后期制作。

  第二条 服务标准及要求

  (一)提供服务的摄像师应具备如下条件:

  _

  摄像师姓名_联系电话_。

  (二)摄像机要求:

  □数码摄像机,机型:_台数:_ ;

  □模拟摄像机,机型:_台数:_。

  (三)后期制作要求:

  1.拍摄内容经简单剪辑(包含:片头、片尾,字幕,配乐等)后,制作成录像片,片长不少于_分钟,并以_文件格式,制成□ □cd □_,数量_碟。

  2.光盘或其他刻录媒介的品牌及型号:_。

  3.电子相册:将指定相片_张,制作成电子相册,编入录像片。

  第三条 甲方(□是□否)允许服务项目中的主要工作由

  第三人来完成。可以交由

  第三人完成的工作_。

  第四条 交付时间

  摄像成品的交付时间为__年_月_日至__年_月_日。

  第五条 服务期限

  (一)乙方提供摄像服务中的拍摄时间为_小时;拍摄起始时间年_月_日_时_分;拍摄起始地点

  (二)乙方完成所有服务的期限__年_月_日前。

  第六条 报酬

  甲方须向乙方支付的报酬为人民币(大写)_元,即(小写)_元。

  若甲方要求按本合同

  第六条第1项的约定延长拍摄时间的,则另外加付_元小时拍摄服务费用(不足一小时以分钟计)。

  第七条 结算方式及期限

  (一)结算方式:甲方可通过以下方式进行付款(可多选)

  □现金 □银行卡 □支票 □其他:_

  (二)付款期限

  第一期:甲方于本合同签订之日向乙方支付报酬的_%,即_元;

  第二期:甲方于_日前向乙方支付_元;

  第三期:甲方于_日前向乙方支付_元。

  第八条 其他约定

  (一)甲方如需变更拍摄时间,应提前七天书面告知乙方。

  (二)甲方应事先提供活动流程并注明必拍场景,作为本合同附件。

  (三)甲方超过约定日期六个月未领取摄制成品的,乙方不负保管责任,但应作妥善处理。

  (四)对甲方提供活动流程并注明必拍场景,乙方应全程跟踪服务。在本合同履行完毕后,乙方仅享有对于摄像作品的署名权,对于著作权中的其他权利,乙方必须在取得甲方的'书面同意后方可行使。

  (五)乙方留有原始影像文件或复制件的,必须妥善保管,不得向

  第三方提供。

  (六)乙方必须保守因履行本合同而获悉的甲方的39;商业秘密或隐私。

  (七)制成的cd或影碟制式应当兼容cd-、177;播放设备。

  (八)_。

  第九条 违约责任:

  (一)甲方擅自变更或解除合同或超过约定付款期限_日,未支付

  第一期应付报酬的,乙方有权单方解除本合同;同时可以要求甲方承担不履行合同的违约责任,违约金按服务报酬的_%计付。

  (二)甲方超过约定的付款期限_日之内支付服务报酬的,应承担逾期付款的违约责任,违约金按每日万分之_计付。

  (三)乙方行使单方解除权后,应以合理的方式销毁所摄制的胶片、数字底片和成品。

  (四)乙方擅自变更或解除本合同的,应向甲方返还已收取的所有款项,违约金按服务报酬的_%计付;乙方在约定拍摄起始时间前_日内,擅自解除本合同,应向甲方承担赔偿责任,赔偿金额为本合同约定服务报酬的_倍,即人民币_元。

  (五)乙方所摄制的成品缺少约定的必拍场景,应按每个场景_元进行赔偿。

  (六)合同约定的摄像师不能在约定的时间完成摄像纪实服务,乙方应及时通知甲方,并有义务向甲方推荐职业等级或技术水平相当的其他摄像师。甲方有权单方解除本合同,乙方应支付违约金人民币_元。

  (八)乙方在处理加工拍摄影像时,造成影像全部灭失,则由乙方负责退还全部服务报酬,并向甲方支付_倍于服务报酬的赔偿金,即人民币_元;如影像部分灭失,应退还灭失部分的报酬,并按前述赔偿金的比例,向甲方支付赔偿金。

  (九)乙方必须对其工作人员利用职务之便侵犯甲方肖像权、隐私权的行为对甲方承担连带责任。

  第十条 争议解决方式

  因本合同产生的争议,由双方自行协议解决;或向相关行业协会或消费者权益保护委员会申请调解。

  当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第_种方式解决:

  1.向上海仲裁委员会申请仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  第十一条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。 本合同一式_份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(签章):_

  乙方(签章):_

  法定代表人(负责人):_

  法定代表人(负责人):_

  住址:_

  住址:_

  联系地址:_

  联系地址:_

  __年_月_日

  __年_月_日

咨询合同范文3

  甲方(聘请方):

  法定代表人。 乙方(受聘方):

  联系人

  甲方因业务发展和维护自身利益的需要,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请乙方的律师担任常年法律顾问。为明确双方权利、义务,甲乙双方按照诚实信用原则,经协商一致,立此合同,以资共同遵守。

  第一条 乙方的服务范围

  (一)、乙方律师的服务内容为协助甲方处理日常法律事务,包括但不限于:

  1、协助公司起草、制订、完善以下相关规章制度

  (1)公司员工手册

  (2)公司考勤制度

  (3)公司休息休假制度

  (4)公司员工奖惩制度。

  2、协助起草、制订、审查或者修改涉法合同(包括劳动合同和各类业务合同)、章程等法律文书;

  3、应甲方要求、参与磋商、谈判,进行法律分析、论证;

  4、受甲方委托,签署、送达或者接受法律文件;

  5、应甲方要求,就甲方已经面临或者可能发生的纠纷,进行法律论证,提

  出解决方案,出具律师函,发表律师意见,或者参与非诉讼谈判、协调、调解;

  6、应甲方要求,向甲方员工进行法律培训,讲授法律实务知识;

  7、办理双方商定的其他法律事务。

  (二)、甲方涉及民事、行政、刑事等必须进入诉讼或者仲裁法律程序的专案代理事务;

  (三)、甲方出资登记的企业和其他关联企业的法律事务;

  (四)甲方涉及长期投资、融资、企业改制、重组、购并、破产、股票发行、上市等专项法律顾问事务。

  第二条 乙方的义务

  1、乙方委派唐齐斌律师作为甲方常年法律顾问,甲方同意上述律师指派其他律师配合完成前述法律事务工作,但乙方更换律师担任甲方常年法律顾问应取得甲方认可;

  2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列法律事务工作;

  3、乙方律师应当利用自身专业技能,努力使甲方利益最大化;

  4、乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后,及时完成委托事项,并应甲方要求通报工作进程;

  5、乙方律师在担任常年法律顾问期间,不得为甲方员工个人提供任何不利于甲方的咨询意见;

  6、乙方律师在涉及甲方的对抗性案件或者交易活动中,未经甲方同意,不得担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的法律顾问或者代理人;

  7、乙方律师对其获知的甲方商业秘密负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;

  8、乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件和财、物应当妥善保管。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方应当全面、客观和及时地向乙方提供与法律事务有关的各种情况、文件、资料;

  2、甲方应当为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求;

  3、甲方应当按时、足额向乙方支付法律顾问费和工作费用;

  4、甲方在本单位设法务部,并指派法务部工作人员配合甲方律师工作;

  5、甲方有责任对委托事项作出独立的判断、决策,甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失,非因乙方律师过错(过错认定以律师执业规范为依据)造成的,由甲方自行承担。

  第四条 法律顾问费用及支付时间

  1、本合同第一条第一款第1项至第7项法律顾问费为人民币,于本合同签定之日起5个工作日内支付给乙方。

  2、本合同第一条第二款专案代理(诉讼与仲裁)收费:

  在顾问期限内,乙方免费为甲方代理件20万以下(含10万)标的或无标的的诉讼或仲裁案件,但甲方应按20xx元/件向乙方支付基本办案费用。

  除此之外的诉讼或仲裁案件,甲方另外向乙方支付律师费。乙方收取的律师费须按顾问单位标准给予优惠,具体标准为:每件案件收取基本办案费为人民币20xx元,并根据争议金额不同按照以下比例收取律师费:

  (1)争议金额为人民币20万元以下(含20万元)或者无具体争议金额要求,不再收取;

  (2)争议金额为人民币20万元以上至200万(含100万),收取比例为3%;

  (3)争议金额为人民币200万元以上,收取比例为2%。

  有些特殊案件,由甲乙双方另行协商确定收费方式。

  3、本合同第一条第三款、第四款项目收费:

  对于甲方出资登记的企业和其他关联企业的法律事务,甲方企业并购、收购、对外投资等项目以及出差办案,甲方需要乙方参与提供法律服务的,由甲乙双方另行协商确定收费。

  4、以上费用不包括差旅费、调查费、公证费、鉴定费等办案支出费用,此类费用由甲方与乙方据实结算后向乙方支付;以上费用也不包括诉讼费或仲裁费,诉讼费或仲裁费根据法律规定由甲方支付的费用。

  5、本合同到期终止后或者提前解除的,应当由双方书面确认并结清有关费用。

  第五条 工作费用

  乙方律师办理甲方委托事项所发生的下列工作费用,应当由甲方承担:

  1、相关行政、司法、鉴定、公证、评估、咨询机构等部门收取的费用;

  2、襄阳市城区外办案(所谓城区外,是指襄阳市公交总公司的市内公交营运线路覆盖范围以外的地区)发生的差旅费、食宿费、翻译费、资料装订费、长途通讯费等;

  3、征得甲方同意后支出的其他费用;

  4、乙方律师应当本着节俭的原则合理使用工作费用。

  第六条 合同的解除

  (一)、甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。

  (二)、乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

  1、未经甲方同意,擅自更换作为甲方常年法律顾问的律师的;

  2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的`;

  3、违反第二条第5至8项规定的义务之一的;

  (三)、甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

  1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的:

  2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形,致使乙方律师不能提供有效的法律服务的;

  3、甲方逾期30日仍不向乙方支付法律顾问费或者工作费用的。

  第七条 违约责任

  1、乙方无正当理由不提供第一条规定的法律服务或者违反第二条规定的义务,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的法律顾问费。

  2、乙方律师因工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失,或者违反第二条第5至8项规定的义务之一的,乙方向甲方承担赔偿责任。

  3、甲方无正当理由不支付法律顾问费或者工作费用,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方支付未付的法律顾问费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。

  第八条 解决争议的方法

  甲乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权向襄樊市樊城区人民法院起诉。

  第九条 合同的期限

  1、本合同期限为一年,自20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  2、合同期满前一个月内,由甲乙双方协商决定是否续签常年法律顾问合同。合同期满后,甲方交办的法律顾问工作延续进行的或者甲方继续履行本合同第四条、第五条之义务的,本合同约定的法律服务条件继续有效。

  第十条 通知和送达

  甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以本合同正文或者封面所列明的地址、传真送达,一方如果迁址或者变更电话,应当书面及时通知对方。

  通过传真方式的,在发出传真时视为送达;以邮寄方式的,挂号寄出或者投邮当日视为送达。

  第十一条 附则

  1、如甲方对乙方指派律师服务质量不满意,可申请调换;

  2、其他未尽事宜,经双方协商一致,可作为本合同补充内容;

  3、本合同一式三份,由甲、乙双方各执一份,唐齐斌律师持有一份;

  4、本合同双方签字后即生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  二0XX年一月一日

咨询合同范文4

  委托单位名称(甲方):

  咨询单位名称(乙方):

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  一、工程地点: 山阳县

  二、工程名称:

  三、承包内容: 项目的造价工作。

  四、承包方式:

  五、核对完成日期:按甲方要求日完成。

  六、承包价格: 本工程项目总价的' 。

  七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方80%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余20%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。

  八、甲方责任:

  1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。

  2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

  3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。

  4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

  5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

  九、乙方责任:

  1、 乙方负责 项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。

  2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。

  3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。

  十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。

  十三、未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

  代表人(签字):________________身份证号码:____________________

  _________年________月_______日_________年________月_______日

咨询合同范文5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、劳动合同期限

  第一条本合同有效期限为四个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。

  二、工作内容

  第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任教育咨询员,负责在当地开展教育维权和教育咨询工作,开展定位教育和社会同步化双证教育的招生。

  第三条乙方应按照甲方的工作要求,认真负责开展工作,按时完成规定的招生数量。

  三、劳动报酬

  第四条在招生期间乙方完成____名/人的任务后,甲方应当支付工资____元/月,每超额一名奖励____元,每欠缺一名扣工资____元。招生工作结束后统一结算。本年度____月____日为开支日期。

  四、劳动纪律

  第五条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度,遵守职业道德,积极参加甲方组织的.培训,提高思想觉悟和工作技能。

  第六条乙方如严重违反规章制度,甲方可解除本合同。

  五、劳动合同的变更、解除、终止、续订

  第七条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。

  第八条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。

  第九条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

  第十条乙方如违反本合同规定的条款,甲方有权解除合同,并在中国教育维权网上进行公示。

  第十一条甲方不能按照本合同规定提供劳动条件的,乙方有权随时通知甲方解除本合同。

  第十二条本合同期限届满,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。

  六、经济补偿与赔偿

  第十三条甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十的经济补偿金。

  第十四条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同,对甲方造成经济损失的,应按损失的程度依法承担赔偿责任。

  七、劳动争议处理

  第十五条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  八、其他

  第十六条本合同未尽事宜或与今后国家、xx市有关规定相悖的,按有关规定执行。

  第十七条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章)乙方(签章)

  法定代表人性别

  委托代理人身份证号码

  地址家庭住址

  电话电话

  签订日期:签订日期:

咨询合同范文6

  本合同由委托咨询者(委托咨询方名称,以下简称为委托方)为一方,_________国际咨询公司(以下简称咨询者)为另一方,于_________年_________月_________日在中国_________签订。

  鉴于委托方意图从咨询者处得到完成_________项目的咨询服务,且咨询者已向雇主表明其拥有进行这项服务所要求的专业技术、人员和技术资源,并同意提供服务,双方特同意按以下条款签订本合同:

  1.定义

  除非合同中另有说明,本合同的下列术语具有以下含义:

  (a)委托方指_________(委托方名称);

  (b)咨询者指_________(咨询者名称);

  (c)适用法律指在中华人民共和国内具有法律效力的法律和其它文件;

  (d)合同指委托方和咨询者之间签订的合同;

  (e)外国货币指任何非人民币的货币;

  (f)服务指咨询者根据合同条款为完成本项目而进行的工作;

  (g)分包咨询者指按合同条款规定分包部分服务的实体。

  2.合同的适用法律及使用语言

  本合同及其条款的含义和解释以及合同双方的关系受中华人民共和国法律的制约。

  本合同以中英文两种文字书写,但有关本合同的含义及解释以英语合同为准。

  3.执行合同的地址

  咨询服务将在中国_________进行。

  4.通知的发出

  任何通知都应以英语书写。一方给另一方的通知应按对方随时用书面提供的地址寄出。如果没有收到另一方的地址改变通知,则按以下地址寄出:

  _________(委托人的地址、电传号、传真号和电报地址)

  _________(咨询者的地址、电传号、传真号和电报地址)

  任何由专人送去或已按以上地址邮寄、电传、传真、电报的通知都视为寄到。

  5.税收

  咨询者及其人员应自己交纳公司及个人所得税,交纳中华人民共和国适用法律下所征收的其它有关赋税。

  6.合同的开始、完成、修改及终止

  (a)本合同在签署后30天生效。如果本合同在签署后60天内不能生效,签约方的任意一方都有权宣布合同无效。如果出现这种情况,任何一方都无权向双方就此提出索赔。

  (b)咨询者应在本合同生效日两周后开始实施咨询服务,并在_________年内完成所有的咨询服务。除非双方协定在上述同样条件下延长服务,本合同应在完成服务并支付了最后一笔服务后终止。在合同终止或期满时,双方所有的权利和义务均终止,但是合同的终止不能丝毫解除双方之间未了决的权利和义务。

  (c)本合同的有效期为_________年,从合同签署之日算起,在合同期满时自动失效。

  (d)除非双方签署有书面修正意见,否则,不能对合同进行任何变动和修改。

  7.咨询者的义务

  (a)咨询者应尽一切努力,高效和经济地按国际专职咨询机构承认的技术和惯例,以及咨询标准履行咨询服务和义务。咨询者在与分包咨询者及第三方的交往中应始终维护和支持委托方的合法利益。

  (b)咨询者履行咨询服务时要遵守中华人民共和国的适用法律并尊重当地的有关风俗。

  (c)咨询者在履行与本合同或服务有关的服务中不应为私利而接受贸易佣金、回扣或类似的款项。

  (d)咨询者在每月月底将向委托方提交一份服务进度报告。

  (e)所有按合同要求完成的咨询服务工作都应由委托方检查,并得到它的认可。咨询者要对咨询服务的工作量、正确和完整性负责。

  (f)没有委托方的授权,咨询者在任何情况下都不能转移自己的债务。

  8.参加咨询的人员

  咨询者应雇用并提供资深的、经验丰富的符合进行此项咨询服务的人员。

  (a)履行本合同咨询服务的人员、分包咨询者都必须得到委托方的批准。咨询者应向委托方提供一份他们的.简历和合格的健康证明供审查和批准。

  (b)未经雇主另外同意,不得对咨询服务人员作任何变动。如有必要替换咨询人员,其咨询和经验应都必须被委托方接受。咨询者应承担因撤换人员所发生的额外的一切旅费和其它费用。

  9.委托方的责任和义务

  (a)委托方应尽力保证中华人民共和国政府为咨询者、分包咨询者颁发在中国_________进行咨询服务所必需的工作许可证和其它有关证件,及时作好安排使咨询者的人员得到必需的进出口签证、居住许可、外币兑换和其它在中国停留所需要的文件。委托方还应确保咨询者与分包咨询者由于咨询工作的需要而携带合理数量的外汇进入中国的权利,以及确保将他们依法履行合同所得收入提走的权利。

  (b)对于本合同项下咨询者所履行的服务,委托方将以本合同第_________条中所提供的方法向咨询者支付。

  (c)委托方应充分保证咨询者在合同期内或合同期后都不承担委托方及其雇员或代理人因错误行为,过失或违约而给咨询者和任何第三方造成的损失、损害或伤亡的责任。

  10.对咨询者的支付

  (a)本合同所涉及的一切费用,采用_________方式,通过中国银行和咨询方的_________银行,用美元支付。所有在中国国外发生的银行费用由咨询者承担。

  (b)委托方不应支付任何其它开支,咨询方也不应要求改变总报酬,除非双方另有商定。

  (c)委托方将按以下的方式和比例付给咨询者所有的咨询费用:

  (1)在合同实施及咨询人员到达咨询服务地后_________天内,委托方应将第一次付款总咨询费的_________付给咨询方。

  (2)第二次付款额应为总咨费的_________,委托方应在咨询方已经准备好,并递交了咨询报告及其它相关文件,而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被委托方验收后付给咨询方。

  (3)最后一次付款额应为总咨询费的_________,委托方应在咨询方递交了咨询总结报告和说明并被其认为令人满意后付给咨询方。

  (4)所有这些合同下的支付都应付给咨询方在_________银行的帐户上。

  11.公正和信用

  双方将公平地对待相互所享有的合同赋予的权利,并采取一切合理的措施保证本合同的实施。故双方一致表示,希望本合同在相互间公正实施、不损害任何一方的利益。

  12.争议的解决

  (a)双方当事人应全力友好地解决因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议。

  (b)双方之间如不能友好解决因本合同而产生的或与本合同有关的争议,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。仲裁员所作的仲裁裁决应为双方当事人作为终局裁决接受,对双方均具有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。

  委托人(签章):_________ 咨询者(签章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

咨询合同范文7

  上诉人(原审被告):XX置业顾问有限公司

  地址:XX市ZZ区美湖路ZZ号

  法定代表人:

  被上诉人(原审原告): Z女士

  地址:XX市XX区XX街

  原审被告:XXA房地产开发有限公司

  地址:XX市XX区XX东路XX号

  法定代表人:

  上诉请求:

  1、撤销原审判决之第一、二项,改判驳回被上诉人的全部诉讼请求;

  2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。

  上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件,上诉人不服原审判决之第一、二项,特提起上诉,具体事实与理由如下:

  一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务,原审认定事实不清。

  首先,上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务,而不是进行实际的装修施工。

  其次,上诉人已经为许华提供了XX苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群,分别制作了不同风格及多元功能的装修方案,该选集并附有各方案项下之图纸,可以说,上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。

  最后,至于装修方案最终未能付诸实施,原因并不在上诉人或者同洲公司,而在许华,原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的.商品房买卖合同。

  因此,上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。

  原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定,系属认定事实不清。

  二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,不存在单方解除的前提,原审适用法律错误,并导致了错误判决。

  前已述之,上诉人充分履行装修咨询服务义务,那么,根据合同法第405条“受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬……”及合同约定,上诉人就应该依约足额相应报酬,事实上,许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此,委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止,客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。

  反观原审判决,在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下,迳行根据,合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求,系属适用法律错误。

  总之,上诉人认为,原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据,无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。

  此致

  XX市中级人民法院

  上诉人:XX置业顾问有限公司

  (盖章)

  日期:20 年 月 日

咨询合同范文8

  合同登记编号:________

  委托方(甲方):_________

  受理方(乙方):_________

  甲方现委托乙方为甲方的_________(产品名称)代理中国强制性产品认证(简称3c认证)。经双方友好协商,达成以下协议,并自愿严格遵守本协议中的各项条款。

  一、甲方须按乙方要求向乙方及时提供代理所需的基础材料,并确保材料的真实,合法和有效。因甲方提供的材料的非真实合法或非有效而产生的不利后果由甲方承担。甲方申请认证需提交以下基础材料:

  1.产品工作原理图,电气线路图,总装图等结构图;

  2.关键元器件和(或)主要原材料清单;

  3.同一申请单元内各个型号产品之间的差异性说明;

  4.其他需要的文件。

  二、乙方有义务为甲方体系建立和运行进行指导,起草相关申报材料,代办相关手续,确保准备充分,体系可行。

  三、乙方有保守甲方技术及商业机密的义务,不得利用咨询之便使用甲方提供的资料从事商业或有损甲方利益的活动。

  四、乙方向甲方收取咨询,代理费_________元人民币(大写)。认证申请受理费,型式试验费,工厂审查费根据国家统一定价由甲方直接向认证和检测机构交纳,乙方负责指导。乙方咨询人员的食宿交通费用按实际发生额由甲方承担。

  五、拟申请认证的产品名称及具体型号或规格:_________

  六、签定协议后,甲方即向乙方支付咨询,代理费总费用的50%,即_________元人民币,作为乙方的代理启动金,现场审核通过后三日内付清余款。

  七、乙方在_________月_________日完成咨询,代办事项,并保证甲方获得中国国家强制性产品认证证书。如因甲方递交样品检验项目不合格,进行整改和复审时间不计算在内,或在乙方尽到通常意义上职业所需要认真与勤勉的.情况下(必须经甲方认可)仍有延迟,及存在不可抗拒因素时,可适当顺延。

  八、若乙方无故中途停办,应返还甲方所收取的全部服务费用;若因甲方原因致使本协议不能履行的,甲方所付费用不予返还。

  九、本协议自双方盖章签字后即行生效,审核通过后本协议自行失效。

  十、争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  代表人(签字):_________

  签定日期:_________年___月___日

  签定地点:______省______市(县)

咨询合同范文9

  合同编号:

  技术咨询项目:

  委托方:(技术咨询合同的委托方,以下称甲方)

  法定代表人:

  法定地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  顾问方:(技术咨询合同的受托方,以下称乙方)

  法定代表人:

  法定地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  年月 日

  序文

  鉴于甲方(委托方)需要就__________________技术项目向乙方(顾问方)咨询;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行.

  正文

  第一条咨询项目名称

  1.1本合同的技术咨询项目名称为:(本合同所涉及到的技术咨询项目的名称)

  1.2技术咨询合同的项目名称应使用简明,准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于______________技术的技术咨询合同.

  1.3甲乙双方可以就有关科学技术与经济,社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;其他专业技术项目订立技术咨询合同.

  第二条咨询的内容,形式和要求

  2.1本合同的履行标的不是技术成果,而是供委托方决策和选择的咨询报告,即顾问方为委托方就科学研究,技术开发,技术改造,成果推广,工程设计,科技管理等科技项目提出的建议,意见和方案.

  2.2本合同顾问方就委托方的某项特定技术项目向委托方提供咨询报告,其工作内容如下:

  (1)可行性论证:即对某项特定的经济技术项目实施的技术先进性,经济合理性进行综合分析,计算和评价,从而确定该项目是否成功和发展的可能.

  (2)技术预测:即对咨询技术项目的发展趋势进行展望与预测,主要是对新技术,新设备,新工艺,新材料,新产品的发展动态,以及这些技术的发展对某些产品需求的影响的预.

  (3)专题技术调查:即针对咨询技术项目的技术要求,采取多种方式对专题资料,数据的考查与收集工作.

  (4)分析评价报告:即对某项技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作.

  2.3顾问方向委托方提供的咨询报告应当符合以下三个条件:

  (1)咨询报告是对特定技术项目的分析,论证,评价,调查和预测的报告或意见;

  (2)以可行性论证,技术预测,专题技术调查,分析评价报告或意见的形式提交;

  (3)应达到合同约定的科技水平,对委托方有相应的参考价值.

  2.4委托方和顾问方约定顾问方提交的咨询报告应达到以下要求:(双方对咨询报告所应达到的要求的约定)

  2.5本合同所称的"咨询报告达到合同约定的要求"仅指咨询报告达到合同约定的形式内容和通过约定的验收方法,不能扩大理解为保证委托方按咨询报告实施达到理想的经济效益和社会效益.

  第三条履行期限,地点和方式

  3.1本合同的履行期限是指奉合同从开始履行到履行完毕的具体时日.双方约定各自的履行期限为:(如委托方在本合同生效后_______日内向顾问方提交有关咨询资料和数据;顾问方应在本合同生效后_______日内完成咨询报告并提交给委托方等)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行,但应给对方必要的准备时间.

  3.2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地,也可以约定在顾问方所在地,或者双方同意的其他地点.如果约定不明确,则推定在顾问方所在地履行.

  3.3本合同的履行方式可以约定采用顾问方向委托方提交可行性论证,技术预测,专题技术调研及分析评价报告等方式.

  第四条委托方的协作事项

  4.1委托方的协作事项是指为了使顾问方顺利开展咨询工作,委托方应向顾问方提供必要的工作条件,技术背景资料等.

  4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面:

  (1)阐明咨询的问题,向顾问方提供技术背景材料及有关技术,数据;

  (2)根据顾问方的要求补充说明有关情况,追回有关资料,数据;

  (3)提供给顾问方的技术资料,数据有明显错误和缺陷,应及时修改,完善;

  (4)为顾问方进行调查论证提供必要的工作条件.

  4.3双方约定委托方应向顾问方提供以下咨询资料和数据:(委托方应提供的技术背景材料和有关技术,数据)

  4.4双方约定委托方应向顾问方提供以下工作条件:(委托方应提供的工作条件)

  4.5以上协作事项应约定的明确具体,要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间,内容,数量和方式等.

  第五条技术情报和资料的保密

  5.1本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,应在合同中载明秘密事项的范围,密级和保密期限以及各方承担的保密义务.

  5.2委托方提供的技术资料,数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围的期限.合同没有约定的,委托方不得干预顾问方引用,发表和向第三者提供.

  5.3双方可以约定不论合同是否变更,解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务.

  第六条验收,评价方法

  6.1鉴于技术咨询合同的验收比较特殊,其成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形,不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学,公正,实事求是的原则,严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平.

  6.2双方可以在合同中约定对咨询报告和意见的验收或者评价方法,可以约定采用鉴定会,专家评估的方法验收,也可以约定以委托方单方认可视为验收通过.但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明.

  6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法,则按照合同实用的一般要求组织鉴定.

  第七条报酬及其支付方式

  7.1在技术咨询合同中,技术咨询的经费统称为报酬,双方应明确约定报酬的金额.在本合同中委托方应向顾问方支付报酬________元人民币.

  7.2双方约定报酬的支付方式和期限为:(可以约定采用一次总付,分期支付等方式支付,并明确约定支付期限)

  7.3双方可以约定在合同履行过程中,顾问方进行必要的调查研究,分析论证,试验测定活动经费如果不包含在合同报酬中,其费用应由哪一方支付,支付的金额及方式.

  第八条违约责任

  8.1委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,影响顾问方工作进度和质量的,所支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当如数支付.

  8.2委托方未按照合同约定支付报酬的,应当补交报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

  8.3委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料,或者迟延提供合同约定的数据和资料,或者所提供的数据,资料有严重缺陷,影响工作进度和质量的,应当如数支付违约金或者赔偿损失.

  8.4委托方逾期两个月不提供或者不补充有关技术资料,数据和工作条件,导致顾问方无法开展工作的,顾问方有权解除合同,委托方应当支付违约金或者赔偿损失.

  8.5顾问方未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合合同约定的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

  8.6顾问方迟延提交咨询报告和意见的,应当支付违约金;咨询报告和意见不符合合同约定条件的,应当减收或者免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

  8.7顾问方不提交咨询报告和意见,或者所提交的咨询报告和意见水平低劣,无参考价值的,应当免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

  8.8顾问方在接到委托方提交的技术资料和数据之日起两个月内,不进行调查论证的,委托方有权解除合同.顾问方应当返还已收的报酬,并支付违约金或者赔偿损失.

  第九条争议的解决办法

  9.1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商,调解,仲裁或者诉讼的方式解决争议.

  9.2争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议.

  9.3若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的.第三者进行调解解决.

  9.4若双方协商,调解不成的或者不愿协商,调解的,可以约定将争议提交____________仲裁委员会仲裁解决.

  9.5.双方也可以约定不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议.

  第十条有关名词和术语的解释

  10.1技术咨询:是指精通某方面知识的专家或由各类学科专家组成的智囊团,运用所拥有的知识,为委托方提供智力服务的行为.

  10.2技术咨询合同:是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证,技术预测,专题技术调查,分析评价报告所订立的合同.

  10.3可行性论证:是指对某项特定的技术项目实施的技术先进性,经济合理性进行综合分析,计算和评价,从而确定该项目是否成功和发展的可能.

  10.4技术预测:是指对咨询技术项目发展趋势进行展望与预测,主要是对新技术,新设备,新工艺,新材料,新产品的发展动态,以及这些技术的发展对某些产品需求影响的预测.

  10.5专题技术调查:是指针对咨询项目的技术要求,采取多种方式对专题资料,数据的考查与收集工作.

  10.6分析评价报告:是指对某项特定技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作.

  10.7技术咨询合同的的标的:是指合同约定的特定技术项目提供决策咨询意见的工作成果.

  10.8技术咨询合同标的的范围:包括与科技,经济,社会协调发展相关的软科学研究项目,与促进科技进步和管理相关的特定技术项目以及具体的专业性项目.

  附文

  第十一条本合同经双方签字,盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日.

  第十二条本合同未尽事宜,由双方协商解决.

  第十三条本合同一式________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份.

  甲方:(签章)乙方:(签章)

  法定代表人: 法定代表人:

  日期:日期:

  审批部门意见:

  审批部门:(签章)

  日期:

咨询合同范文10

  鉴于:本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成本权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和其资料等内容经过平等协商,在真实,充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

  第一条签约方

  甲方(委托方):XXXX

  乙方(受托方):XXXX

  第二条合同性质

  本合同属于技术咨询合同。

  第三条签约时间地点

  本合同由上述签约方于_______年_______月_______日在___________________________签订。

  第四条项目名称(用简明,规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目):XXXX

  第五条咨询内容

  5.1本合同所要解决的特定技术问题是:______________________________

  5.2咨询要求:____________________________________________________

  5.3咨询方式:____________________________________________________

  第六条计划安排

  6.1受托方进行咨询的地点:________________________________________

  6.2受托方进行咨询的'进度安排:____________________________________

  第七条工作条件

  7.1委托方为受托方提供如下条件(包括资料,数据,样品,材料等)

  ____________________________________________________________________

  7.2提供上述条件的时间及方式:____________________________________

  第八条保密条款

  8.1保密范围:____________________________________________________

  8.2保密期限:____________________________________________________

  第九条实施风险责任

  委托方按照受托方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,按如下方式承担:

  9.1按照法律规定处理□

  9.2按照约定承担□。约定承担方式如下:____________________________

  第十条验收标准及方法

  10.1受托方交付载体:_____________________________________________

  10.2验收时间、地点:_____________________________________________

  10.3验收方法:___________________________________________________

  第十一条费用及支付方式

  11.1本合同费用总额为_________元,其中:

  (1)技术咨询报酬为_________元;

  (2)购置相关设备,资料等费用为_________元;

  (3)调查研究、分析论证、试验测定等经费为_________元。

  11.2本合同费用,按以下第_________种方式支付:

  (1)一次总付,支付时间和方式:_____________________________________

  (2)分期支付,支付时间和方式:_____________________________________

  (3)其他方式约定如下:_____________________________________________

  第十二条费用结算办法

  12.1费用使用方式:

  (1)包干使用□

  (2)按实际支出使用□

  12.2实际支出后的结余费用,签约方按如下约定处理:_________________

  12.3技术咨询过程中购置的相关设备、器材、资料等财产按如下约定处理

  ____________________________________________________________________

  第十三条违约责任

  13.1任何签约方违反本合同第_________条、第_________条、第_________条、第_________条、第_________条中的任何一条,按以下第_____种方式承担违约责任:

  (1)支付_________元违约金;

  (2)按合同总标的_________%支付违约金;

  (3)按实际损失支付赔偿金;实际损失的范围和计算方法为:_____________;

  (4)其他计算方式:_________________________________________________.

  13.2违约方承担违约责任后,签约方约定本合同内容:

  (1)继续履行□

  (2)不再履行□

  (3)是否履行再行协商□

  第十四条合同的变更

  签约方确认,在履行合同过程中对于具体内容需要变更的,由签约各方另行协商并书面约定,作为本合同的变更文本。

  第十五条合同的解除

  15.1在合同履行过程中,发生以下情形之一的,签约方可在_________日内通知对方解除合同:

  (1)因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行;

  (2)其他约定情形:___________________________________________________

  15.2合同解除后,对于已履行部分给签约方造成的实际损失,双方按如下约定承担

  ______________________________________________________________________

  第十六条争议解决方式

  16.1签约各方因履行合同发生争议,应协商解决纠纷;

  16.2协商解决不成,签约方同意采用以下第_________种方式解决:

  (1)申请由_________仲裁委员会仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  第十七条名词解释

  为避免签约各方理解上的分歧,签约方对本合同及相关补充内容中涉及的有关名词及技术术语,特作如下确认

  _______________________________________________________________________

  第十八条补充约定

  18.1签约方确定以下内容作为本合同的附件,并与本合同具有同等效力

  _______________________________________________________________________

  18.2其他需要补充约定的内容:________________________________________

  第十九条合同生效

  本合同一式_________份,经双方签字盖章后生效,到_____________________止。

  甲方(盖章)_______________乙方(盖章)_______________

  法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________

  住所地:_____________________住所地:_____________________

  邮政编码:___________________邮政编码:___________________

  电话:_______________________电话:_______________________

  传真:_______________________传真:_______________________

  电子信箱:___________________电子信箱:___________________

  开户银行:___________________开户银行:___________________

  帐号:_______________________帐号:_______________________

  签订地点:___________________签订地点:___________________

  _________年_______月_______日_________年_______月_______日

咨询合同范文11

  项目名称:____

  委托方:____(甲方)

  顾问方:____(乙方)

  签订地点:省市(县)

  签订日期:年月日

  有效期限:年月日至年月日

  填写说明

  一、“合同登记编号”的填写方法:

  合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零,各地区编码按GB2260-84规定填写(合同登记序号由各地区自行决定)。

  二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、技术情报和资料的保密:

  包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的`责任。双方可以约定,本合同变更、解除、终止,本条款均有效。

  五、其它:

  合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。

  六、委托代理人在签订本合同书时,应出具委托证书。

  七、本合同书中,凡是当事人约定无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就________项目的技术咨询(该项目属计划※),经协商一致,签订本合同。

  一、咨询的内容、形式和要求:

  二、履行期限、地点和方式:

  本合同自年月日至年月日在(地点)履行。

  本合同的履行方式:

  三、委托方的协作事项:

  在合同生效后(时间)内,委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件:

  其它:

  四、※技术情报和资料的保密:

  五、验收、评价方法:

  咨询报告达到了本合同第一项所列要求,采用方式验收,由方出具技术咨询验收证明。

  评价方法:

  六、报酬及其支付方式:

  (一)本项目报酬(咨询经费):元。

  顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为元,由方负担。(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)

  (二)支付方式(采用以下第种方式):

  ①一次总付:元,时间:

  ②分期支付:元,时间:元,时间:

  ③其它方式:

  七、违约金或者损失赔偿额的计算方法:

  违反本合同约定,违约方应当按技术合同法第四十六条和技术合同法实施条例第八十六条、第八十七条规定,承担违约责任。

  (一)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (二)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (三)

  八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  九、※其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜):①:本合同书标有※号的条款按填写说明填写。

  技术咨询合同 篇4

  本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成本权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和其资料等内容经过平等协商,在真实,充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

  第一条 签约方

  甲方(委托方):___________________________

  乙方(受托方):___________________________

  第二条 合同性质

  本合同属于技术咨询合同。

  第三条 签约时间地点

  本合同由上述签约方于_______年_______月_______日在___________________________签订。

  第四条 项目名称(用简明,规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目)

  ____________________________________________________________________

  第五条 咨询内容

  5.1 本合同所要解决的特定技术问题是:______________________________

  5.2 咨询要求:____________________________________________________

  5.3 咨询方式:____________________________________________________

  第六条 计划安排

  6.1 受托方进行咨询的地点:________________________________________

  6.2 受托方进行咨询的进度安排:____________________________________

  第七条 工作条件

  7.1 委托方为受托方提供如下条件(包括资料,数据,样品,材料等)

  ____________________________________________________________________

  7.2 提供上述条件的时间及方式:____________________________________

  第八条 保密条款

  8.1 保密范围:____________________________________________________

  8.2 保密期限:____________________________________________________

  第九条 实施风险责任

  委托方按照受托方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,按如下方式承担:

  9.1 按照法律规定处理□

  9.2 按照约定承担□。约定承担方式如下:____________________________

  第十条 验收标准及方法

  10.1 受托方交付载体:_____________________________________________

  10.2 验收时间、地点:_____________________________________________

  10.3 验收方法:___________________________________________________

  第十一条 费用及支付方式

  11.1 本合同费用总额为_________元,其中:

  (1)技术咨询报酬为_________元;

  (2)购置相关设备,资料等费用为_________元;

  (3)调查研究、分析论证、试验测定等经费为_________元。

  11.2 本合同费用,按以下第_________种方式支付:

  (1)一次总付,支付时间和方式:_____________________________________

  (2)分期支付,支付时间和方式:_____________________________________

  (3)其他方式约定如下:_____________________________________________

  第十二条 费用结算办法

  12.1 费用使用方式:

  (1)包干使用□

  (2)按实际支出使用□

  12.2 实际支出后的结余费用,签约方按如下约定处理:_________________

  甲方

  乙方

咨询合同范文12

  甲方:________

  乙方:________

  经上述双方当事人协商一致,签订本合同。

  第一条 项目名称:

  _______

  第二条 委托方的主要义务

  1、自本合同生效后____日内,向顾问方提供下列背景资料:

  __________

  2、向顾问方支付报酬共_____元;分期支付。具体方式如下_____________

  第三条 顾问方的主要义务

  1、在____年__月__日前完成咨询报告或解答委托方提出的问题;

  2、保证提出咨询报告符合下列要求:________。

  第四条 保密条款

  本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:_____。

  本合同期满后____年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:______。

  第五条 验收标准和方式条款

  对顾问方提供的咨询报告,按以下标准验收:_________。

  具体验收方式如下:__________。

  第六条 委托方的违约责任

  1、委托方迟延提供合同约定的技术资料,或者所提供的数据,资料有严重缺陷,影响工作速度和质量的,应当如数支付报酬,并支付数额为_____的违约金。

  2、委托方逾期2个月不提供或者补充有关技术资料和数据,导致顾问无法开展工作的,顾问方有权解除合同。委托方应当支付数额为____的违约金。

  3、委托方迟延支付报酬,应支付数额为____的违约金委托方不支付报酬,应当退还咨询报告和意见,补交报酬,支付数额为_____的违约金。

  第七条 顾问方的违约责任

  1、顾问方迟延提交咨询报告和意见的,应当支付数额为____的违约金;

  2、顾问方提交的咨询报告不符合合同约定条件的,应当减收或免收报酬;不提交咨询报告和意见,或者所提交的咨询报告和意见水平低劣,无参考价值的,应当返还报酬,支付数额为_____的违约金;

  3、顾问方在接到委托方提交的技术资料和数据之日起超过2个月不进行调查论证的,委托方有权解除合同,顾问方应当支付数额为____的违约金。

  第八条 有关技术成果归属条款

  在履行本合同过程中,顾问方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的`新的技术成果,除合同另有约定外,属于顾问方;委托方利用顾问方的工作成果所完成的新的技术成果,除合同另有约定外,属于委托方。对新的技术成果享有所有权(或者持有权)的一方当事人,可依法享有就该技术成果取得的精神权利(如获得奖金、奖章、荣誉证书的权利)、经济权利(如专利权、非专利技术的转让权,使用权等)和其他利益。

  第九条 咨询报告的实施风险责任条款

  委托方有实施顾问方提供的经过验收合格的咨询报告和意见过程中出现的不良后果和经济损失,由委托方承担责任。

  第十条 本合同争议的解决办法:

  ____________。

  第十一条 名词和术语的解释:

  _________。

  本合同自双方当事人签字、盖章后生效。

  顾问方负责人(或授权代表) 委托方负责人(或授权代表)

  签名:_________(盖章) 签名:_______(盖章)

  签字时间:_________ 签字时间:________

  签字地点:_________ 签字地点:________

  开户银行:_________ 开户银行:________

  帐号:___________ 帐号:__________

  顾问方担保人(名称):___ 委托方担保人(名称):__

  地址:___________ 地址:__________

  负责人(或授权代表) 负责人(或授权代表)

  签字:__________(盖章) 签字:_______(盖章)

  签字时间:_________ 签字时间:________

  签字地点:_________ 签字地点:________

  开户银行:_________ 开户银行:________

  帐号:___________ 帐号:__________

咨询合同范文13

  甲方(委托方):_________________

  乙方(受托方):_________________

  为了,根据国家有关法律、法规,甲、乙双方本着互相配合、讲求效率、诚实信用的原则,就甲方委托乙方完成项目的有关事宜,签订本合同书。

  一、咨询项目

  1、(内容见本合同书附件一)

  2、(内容见本合同书附件二)

  3、

  二、委托项目进度

  1、第一阶段:完成《xx》,限期为自合同书签订之日起个工作日。

  2、第二阶段:完成《xx》,限期为个工作日。

  3、第三阶段:完成《xx》,限期为个工作日。

  4、上述工作在程序上顺延,但实际执行中有一定的交叉,总体累计时间不超过个工作日。

  三、报送与确认方式

  乙方在各阶段规定期限内完成既定任务,取得阶段成果后报送甲方审定,甲方审定或要求乙方修订的时间不在限定期限内,审定通过后,由联络人以书面形式予以确认,确认之日为下一阶段期限起始日。

  四、合同金额及付款方式

  1、合同总金额为万元人民币。

  2、付款方式:

  (1)自本合同书签订之日起日内,甲方支付预付金万元。

  (2)第一阶段任务完成并审定通过后日内,付万元。

  (3)第二阶段任务完成并审定通过后日内,付万元。

  3、工作费用分担:乙方去甲方处工作往返路费乙方承担,在甲方处工作的交通、食宿费用由甲方承担。

  五、甲方责任与权利

  1、指派专人(须书面指定),作为联络人,负责与乙方联络并协助乙方工作;

  2、为乙方工作及时提供所需的背景材料和信息;

  3、为乙方各阶段成果提出指导性要求,并在审定通过后及时给予书面确认;

  4、及时向乙方支付报酬;

  5、如果就委托项目内容、期限作出了原则性改变的决策,应及时通知乙方,并采取适当措施,便于乙方及时调整工作。

  六、乙方责任与权利

  1、由担任专家组总负责人,指派担任专门联络人;

  2、按进度计划完成各阶段任务,保证质量,及时报审;

  3、按甲方提出的指导性要求修改和完善各阶段成果;

  4、自本合同规定的项目完成后,提供年的咨询服务,期间费用按本合同书第四条第3款执行;期间的`专题培训、讲课费用另议另计;

  5、保守甲方的商业机密,未经甲方同意,不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

  七、成果归属与冠名宣传

  1、成果归属甲方所有;

  2、乙方对成果冠名宣传的权利。

  八、违约责任

  1、由于甲方原因致使本合同无法履行或中断,应承担违约责任,并支付当期款项,无权要求返还预付金;

  2、由于乙方原因推延进度,每推延一日向甲方支付当期款项万分之三的违约金;

  3、由于乙方原因中断本协议履行,乙方无权要求当期款项,并返还预付金。

  九、合同的终止

  1、本合同履行完毕自动终止;

  2、一方违约并承担责任后自动终止;

  3、任何一方无权单方面要求中止。待双方协商一致后,签定终止协议;

  4、甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

  十、本合同履行过程中出现争议时,甲、乙双方友好协商解决,并以补充协议形式载明,协商不成时,任何一方可向人民法院起诉。

  十一、本合同正本一式六份,甲、乙双方各持三份(本合同附件为本合同有效组成部分)同具法律效力,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  附件一:《xxx》(项目建议书内容)

  附件二:《xxx》

  甲方:_________________公章:_________________

  地址:_________________邮编:_________________

  电话:_________________

  法定代表人:_________________

  乙方:______________公章:_________________

  地址:_________________邮编:_________________

  电话:_________________

  法定代表人:_________________

  _____年_____月______日

咨询合同范文14

  一、会员信息

  会员姓名:________________

  会员类别:________________

  会期:____________________

  咨询费:__________________

  会员编号:________________

  客服人员:________________

  二、立合同书人

  _________(以下简称甲方)

  __________投资公司(以下简称乙方)

  三、服务条款

  兹因甲方就证券投资,委托乙方提供投资咨询顾问服务事项,经双方同意签定合同约定条款如下:

  第一条 咨询服务的范围及方式

  (一)乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。

  (二)就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议:

  1。以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告(约定方式含电话、手机短信、传真、e—mail)。

  2。于营业时间内接受甲方机动性咨询。

  第二条 咨询合约期间付费方式

  (一)会员制

  1。短信会员_____/季?送_____个月

  2。金卡会员_____/季?送_____个月

  3。贵宾会员_____/季?送_____个月

  若因大盘背景不佳,乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利,否则将免费延期,直至达成此项承诺为止。?

  合同资费共计人民币¥_____元整,甲方应于签订本合同同时,以现金或汇款方式支付给乙方。

  (二)提成制

  乙方向甲方收取每笔盈利部分的____%做为该笔操作咨询费用,若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损,将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。

  第三条 乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务,除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外,并应确定遵守下列事项:

  (一)不得收受甲方资金,代理从事证券投资行为。

  (二)除法令另有规定或甲方另有指示外,乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况,应保守秘密,不得向外界透露。

  第四条 甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容,并了解及同意以下事项:

  (一)甲方是基于独立的判断,自行决定证券投资。

  (二)甲方的证券投资行为,是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的.研究分析意见或建议,不代理甲方决定或处理投资事务。

  (三)因不可抗力造成信息传送中断与错误,乙方不负此责任。

  (四)甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享。

  (五)甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。

  第五条 合同有效期

  本合同按照_____执行,有效时间自_____年_____月_____日起至_____年_____月____日止。共计_____个月。

  第六条 合同经双方共同协商,因法律政策法规原因产生的变动,应对书面形式进行修改。

  第七条 合同终止与违约责任

  (一)立合同双方书面同意终止本合同时,合同得以终止。

  (二)如因不可抗拒因素导致合同终止,甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用。

  (三)合同终止时,因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担,乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付。

  (四)甲方一签定合同,乙方即预收全额咨询费,并出具收据。

  第八条 本合同未尽事宜,悉依据中华人民共和国相关法律办理。

  第九条 本合同经双方签署后正式生效。

  本合同壹式贰份,双方各执壹份为凭。

  甲方签章:__________ 乙方签章:__________

  地址:______________地址:______________

  电话:______________?电话:______________

  签约日:____________签约日:____________

  四、注意事项

  股市行情波动起伏,为确保会员利益,提高服务质量,请所有会员每天上午9:00—下午3:00务必打开手机,因为我们可能通知您买卖股票。如果执行完我们的操作指令后,请尽快回复短信或来电告知我们具体的操作结果以便我们能及时跟踪服务,确保您的利益。

  汇款方式:__________ _

  ______________投资公司

  公司地址:____________

  电话:________________

  汇款账号:____________

  收款人:______________

咨询合同范文15

  建设单位(甲方):____________

  地址:____________

  邮码____________

  电话____________

  法定代表人:____________

  职务____________

  咨询单位(乙方):____________

  地址:____________

  邮码____________

  电话____________

  法定代表人:____________

  职务____________

  为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。

  第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

  第二条 乙方根据甲方要求,对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。

  第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。

  第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

  第五条 甲方的违约责任

  1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

  2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额罚款____‰。

  3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的.,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的50%收费。

  第六条 乙方的违约责任

  1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额罚款____‰。

  2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。

  3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

  第七条 其他约定

  ________________________________________。

  本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。

  本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,合同副本一式____份,分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。?

  建设单位(甲方):__________________负责人:______________________年____月____日。?

  咨询单位(乙方):__________________负责人:______________________年____月____日。

【咨询合同范文15篇】相关文章:

咨询合同范文01-16

租赁合同范文12-23

修建合同范文12-06

聘用合同范文12-05

合同范文大全12-03

入股合同范文11-28

赠与合同范文11-25

养殖合同范文11-23

担保合同范文11-19

装修合同范文11-18