精选订购合同范文九篇
随着人们法律观念的日益增强，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的订购合同9篇，希望能够帮助到大家。
订购合同 篇1
买方：_______
合同编号：________
签订地点：________
卖方：_______
签订时间：________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。
一、茶青交售品种、数量、价格
卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青，其品种、数量、收购价格如下：
春
夏
秋
冬
雪
品种
数量
价格
备注
收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。
二、收购时间与方式买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。
三、包装要求卖方按买方要求进行包装、运输。
四、买方责任
1.及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;
3.以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。
4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等)。
5.不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定)。
五、卖方责任
1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。
2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。
3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。
六、买方违约责任
1.没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。
2.拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
七、卖方违约责任
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。
2.交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_____种方式：
1.提交_______仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项：______。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_____备案。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法定代表人：_____ 法定代表人：____
委托代理人：_____ 委托代理人：____
住所：___________ 住所：__________
身份证：_________ 身份证：________
电话：___________ 电话：__________
开户行：_________ 开户行：________
户名：___________ 户名：__________
帐号：___________ 帐号：__________
订购合同 篇2
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇3
甲方：_______________________
法人代表：___________________
电话：_______________________
传真：_______________________
联系人：_____________________
职务：_______________________
手机：_______________________
电子邮件：___________________
地址：_______________________
邮编：_______________________
乙方：___________________公司
电话：_______________________
传真：_______________________
网址：_______________________
电子邮件：___________________
银行电汇：___________________
户名：_______文化传播有限公司
开户行：_____________________
账号：_______________________
根据中华人民共和国合同法及相关法律，甲方和____________网络信息技术有限公司(以下简称乙方)经协商达成以下协议：
一、甲方向乙方订购以下服务：
研究报告名称：__________
□纸介版□电子版(光盘)□纸介版+电子版
二、服务费用与付款
1.甲方订购乙方研究报告，于_______年____月____日通过银行转账支付乙方研究报告的费用为____________________元，人民币(大写)￥________元。
2.乙方收到甲方款项后在_____个工作日内通过特快专递将报告送达甲方办公地，快递费用由乙方支付，有e-mail电子版的_______天发送到甲方邮箱。
3.乙方保证该报告中的数据来源属实，评价客观。若所售出的报告有任何印刷或装订上的质量问题，由乙方负责解决。
三、乙方产品拥有自主知识产权，甲方不得在未经乙方同意的情况下将本报告全部或部分内容转让、出售。
四、本协议一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。
甲方：(公章)______________
代表：(签字)______________
乙方：(公章)______________
代表：(签字)______________
签订时间：_____年___月____日
订购合同 篇4
需方：
供方：
为明确需、供方利益、责任与权益，经需、供方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
一、防盗门产品制作及工程概况：
1、 工程名称：垣曲县逸景名苑小区
2、 工程地址：垣曲县黄河路北侧、民政局斜对面
3、 产品配件：合页采用高强度钢制内《外》铰链，门框带连体门套《异性门以厂设计为准》及门铃、门镜、锁具为公安部合格专用防盗锁《或以封样为准》。
4、 生产要求：按公安部GB17565-20xx《防盗安全门通用技术条件》防火门、车库门，以国标检验报告为准。
5、 产品保质期限壹年(从验收合格后算起)，在保质期限内实行免费服务(人为损坏除外)并承担责任保险，如手续齐全最高可获取3000.00元的赔款。
二、产品名称、型号、数量、金额。
三、产品交货及安装
1、交货时间： 年 月 日或供方在接到需方书面通知书后30天内将产品运到安装工地，自行卸货安装，根据工程质量要求安装完毕，相关费用由供方自理。需方及施工单位不再收取费用。
2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调免费提供电力。堆放场地，安装后的修补，充填和产品保护。
3、供方在安装中要做好施工全过程的产品及对未建成品、半成品的保护工作以免使施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。
四、验收标准、方法：
1、按已送实样样门(以国家公安部型式检验报告)验收，验收时应需供双方及施工单位在场。
2、对验收不合格产品，供方应及时调换，由此增加的费用自理。 3、所有产品进行核对无误后，并填写验收交接单。
4、供方必须提供生产准许证、公安部检验报告、合格证、产品保险单、销售服务卡等相关资料。
五、付款方式和结算方式：
1、合同签订后供方开始给需方送货，需方付供方总金额 楼单元
2、安装完毕，经需方及监理验收合格(需方7天后不验收视为默认验收合格)，需方7天内支付总金额所余货款，供方把所有钥匙交给需方自行保管。
六、违约责任：
1、供方在接到书面通知书30天内未能到货安装时，每天按合同总额的千分之五向需方支付违约金并承担由此增加的一切费用。并向供方索赔合同总价的百分之五违约金。由供方造成工期延迟，每天按合同总价的千分之五赔偿给需方。
2、由需方造成工期延迟，不能安装，应在15天内支付供方货款，需方不能按合同约定支付货款，每天按合同总价的百分之五向供方支付违约金。
3、需、供双方单方终止合同，并向另一方赔偿合同总价的百分之二十违约金。
4、如遇不可抗拒因素，而不能履行合同时，免除承担违约责任。
七、其它：
1、本合同由需供双方签字盖章之日起具有同等法律效力，到工程保质期满，结清所有款项后，自然失效。
2、法人代表、签约双方及现场管理代表的变更，并不影响需供双方遵守本合同。
3、本合同一式份。
4、本合同未尽事宜，由需供双方协商解决，如协商不成，由守约方所在地法院裁决。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、附加：
九、其它约定事项：
需方代表： 供方代表： 单位盖章： 单位盖章： 联系电话： 联系电话：
单位地址： 单位地址：
年月日：
订购合同 篇5
一、 车型名称和数量等：
车型： ； 数量： 台； 颜色： 。
生产商：xx有限公司。
二、 交车与验收：
1、 交车地点：xx汽车贸易有限公司；
2、 交车方式：乙方自提自运；
3、 交车时间：
4、 车辆验收必须于交车当日在交车地点进行。如乙方对所购车辆的数量、外观、颜色和规格等有异议的，应在验收当时提出异议。否则，视为甲方所交付车辆符合合同要求。验收完毕后，甲方将车辆及随车工具（或附件）、随车文件交由乙方。甲乙双方共同签署车辆交车确认单。至此，车辆的所有权以及保管、使用、风险等责任转由乙方享有和承担。
三、 车辆价格及付款方式
甲方在落实能供货后收取乙方订金（大写）：
合同单价（大写）： 元/台，合同总价。
乙方在甲方所在地验车合格后，向甲方支付全部款，到帐后提车。
四、 商品质量和服务
1、 甲方保证商品出厂时达到甲乙双方约定的技术要求和规范，并符合生产厂家标准和国家标准。
2、 甲方对乙方所购的别克品牌轿车按照国家有关规定和《别克售后服务保证规定》进行售后服务。
3、 乙方保证在购车前已获得相关部门批准，并符合相关法规所要求的资格。乙方必须在购车后的规定时间内到武汉市内车辆管理部门办理全部上牌手续。否则，因此造成的任何损失均由乙方承担。
4、 若在本合同履行期间，生产厂家无此款车型的生产计划而影响了交货时间或无法交货，甲乙双方任何一方都可以解除合同。甲方免除违约责任。
5、 乙方购买车辆若享受厂家金融政策，则起止时间以厂家起止时间为准。
五、 如在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决。如协商不成，可提请仲裁。
六、 未尽事宜，双方协商确定或按《合同法》执行，并签订书面补充协议。
七、 本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、 本合同一式三份。
九、 附加：
甲方（盖章） 乙方（盖章）
法定代理人 法定代理人
（或委托代理人）： （或委托代理人）：
电话： 电话：
签字时间： 签字时间：
订购合同 篇6
合同编号：
提示：种植方应事先就产品种植及收购条件、要求的合理性向农业技术指导部门咨询，并认真分析将来可能面临的市场风险，理性判断，慎重签约。
收购方(甲方)：___________________________________________________
种植方(乙方)：___________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和(中华人民共和国农产品质量安全法)规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就油菜种植产品收购有关事宜达成如下协议。
第一条 产品基本要求： 产 品 名 称
品种规格
产 地
等 级
单 位
数 量
价格/
保护价
总金额
（元）
合计人民币金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
第二条 质量要求：
1、内在质量：油菜籽品质应符合《中华人民共和国农产品质量安全法》标准提出的无公害要求。
2、外观质量：__________________________________________________。
第三条 种子提供方式为 □甲方提供：□乙方自备，提供种子的数量、时间和方式为：__________________。种子应满足的条件为：_______________；对种子验收的方式为______________。种子价格为_______元／_________(单位)，合计：_______元，种子价款结算方式为□甲方于______年____月____日前一次性付清；□于交货时抵扣收购款。
第四条 收购定金：甲方□ 是／□ 否在________年_______月_______日前向乙方支付收购定金_________________元。交货时定金应(□抵作收购款/□返还甲方)。定金支付后，因甲方违约解除合同的，定金不予退还；因乙方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 种植具体要求及对乙方的技术指导与培训： _______________________________________________________________________。
第六条 包装标准及费用承担：_______________________________________。
第七条 超欠幅度损耗及计算方法：___________________________________。
第八条 收购运输办法由乙方送到甲方指定的收购点或工厂投售点。
第九条 检验方法：__________________； 检验时间：___________________
检验地点：______________。
第十条 结算方式及期限：___________________________________________。
双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准：市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。
第十一条 违约责任：
1、甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款_________％的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担：但甲方应在________日内书面通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。
3、甲方未按约定收购符合要求的产品的，应承担由此给乙方造成的损失。
4、________________________________________________________________。
第十二条 因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
第十三条 合同解除条件：___________________________________________。
第十四条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。
第十六条 其它约定事项：___________________________________________。
收购方(签章)： 种植方(签章)：
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电
话： 电 话：
合同签订时间： 合同签订地点
订购合同 篇7
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方经过友好协商，在诚信平等、互惠互利、共同发展的基础上，整合双方的优势资源，现就双方共同开拓甲方“系列产品”的销售市场事宜达成协议如下：
第一章总则
1.1甲方指定乙方为“系列产品”在下列区域的代理商，销售甲方指定的产品，甲方同意乙方在指定的区域内按照本协议的约定开展营销活动，不得擅自超出该区域进行销售（乙方若需开辟其它区域市场，须征得甲方书面同意和授权）。
指定产品：系列。
系列代理区域为：。
1.2乙方销售代理期限为：年月日至年月日。
1.3乙方代理期限内进货任务为万元。
1.4乙方首批进货额为万元，保证金万元。协议经签字生效之日起10天内如乙方不能按时足额付款,则本协议自超期之日起自行失效。
1.5乙方在指定区域内可以“系列”的名义从事“系列”的销售及宣传活动。乙方在未经甲方书面授权的前提下，不得以甲方名义从事其他的商业活动，否则视为乙方的单方面行为，甲方不对该行为负责。
1.6为保障良好的市场销售秩序，乙方在指定区域内允许开发二级代理商和终端网络直营商。乙方开发二级代理商前必须将目标客商的详细情况向甲方做出书面通报，在同二级代理商签定合同时必须是一式三份，甲方、乙方和二级代理商各执一份备档，便于市场管控。
1.7代理产品
1.7.1代理产品为甲方“系列”产品（以下简称产品），质量及包装标准以产品生产企业标准为准。
1.7.2甲方开发其它新产品，将另行通知乙方具体销售政策，乙方优先代理。经双方同意后可另行签约或以本协议为准。
1.8销售目标
乙方需完成合同销售目标，如乙方逾期未能完成，甲方有权对乙方的销售资格提出质疑直至取消合同。
第二章乙方的权利和义务
2.1乙方必须对指定区域内的不同类型的终端网点进行开发、铺货，使甲方的产品在乙方区域内迅速实现较广泛的终端可见指标。
2.2乙方不得以任何方式或手段向指定区域以外的地区和渠道销售甲方产品，否则，甲方有权追究乙方责任。
2.3乙方在经甲方书面同意并授权的情况下，有依照甲方认可的条件（时间、地点、形式等）开展相应的市场推广、促销活动的权利。乙方在开展市场推广、促销活动中若需要甲方提供技术和谈判方面的支持时，甲方必须大力支持。
2.4乙方有义务维护甲方及“系列”的市场形象。在未经甲方书面许可的情况下，乙方不得超出协议内容进行市场宣传及其他商务活动。
2.5乙方的权利：
2.5.1有权提出对市场推广有益的经营主张或建议。
2.5.2甲方如有违反本协议约定之条款，经乙方查证属实并提出整改建议后甲方仍无改善，乙方可立即以书面形式解除本协议并追究甲方责任。
2.6乙方的责任：
2.6.1乙方必须指派专人负责甲方产品的销售，协议签订后30日内，组建不少于人的营销队伍，配送工具应即时到位，并制定和完善各项管理规章制度，迅度提高市场服务能力。
2.6.2乙方应按照甲方规定的价格、在双方协议的代理区域内销售，不得擅自越区销售和低价或高价销售。
2.6.3产品销售应严格执行双方议定的产品价格体系，如需调整价格应以甲方正式行文通知为准，严禁低价恶性倾销或刻意高价销售。
2.6.4严格执行双方确定的任务量，确保万元以上的产品库存，防止市场断货发生。
2.6.5严格按照协议确定的渠道类型和目标进店数铺货。
2.6.6严格按照协议确定的二级经销商开发要求进行开发。
2.7乙方有权对甲方的销售、服务等工作进行监督，提出批评意见或投拆。
2.8乙方应对在履行本协议时获得的任何甲方的资料予以保密。
第三章甲方的权利和义务
3.1为支持乙方的销售，甲方将配备一定的市场支持费用，由甲方指导监督使用。
3.1.1市场支持政策：甲方给予乙方的.市场费用必须用于市场实际所需，乙方市场所需费用由甲方代表确认后，乙方以书面形式连同费用支付证明向甲方申请报批。甲方对乙方的支持建立在乙方实际回款数额的基础上。
3.1.2市场支持及返利，在合同期内,按营销政策办理。
3.1.3若乙方成渠道、成规模、有组织、有意识地向合同约定以外的区域及渠道销售产品;在无正当理由的情况下，乙方有意扰乱合同约定的价格体系并且拒不规范。为此甲方有权完全扣除返利。
3.2甲方对乙方的经营状况、价格执行情况、货物流向有权实施监督管理。
3.3甲方与乙方共同管理市场，如发现乙方在市场运作中有不规范或执行不力的情况，有权向乙方提出合理建议并督促执行。
3.4兑现以书面形式所承诺的各种支持，口头承诺无效。
3.5因乙方储运不当而造成对产品质量的影响，甲方不承担责任。
3.6甲方向乙方明确：甲方派出的地区销售人员在未得到甲方书面确认的前提下，不能向乙方借货、调货、索要产品或借支现金，如由此造成乙方直接或间接之损失，甲方不承担责任。
第四章产品价格
4.1系列产品价格：
4.2甲方可根据市场情况和成本调整产品价格。
4.3甲方调整产品价格时，须提前30日以上正式行文通知乙方。
4.4乙方必须严格遵守和执行甲方制定的销售价格，否则，甲方有权停止向乙方供货。因此而影响乙方的销量，甲方将不负担责任。
第五章订货
5.1乙方订货必须详细填写“系列”《产品订单》，并传真至甲方总部，乙方订单必须签字、盖章，双方认同订单与本协议具备同样的法律效力。
5.2甲方在确认乙方全部货款到帐后，应及时发货。若因不可抗力（如地震、水灾等自然灾害或遇国家法定节假日而造成的客观延误）原因导致的甲方延误交货，甲方不承担责任，但应尽最大努力交货。
5.3若遇缺货或断货无法执行订单，甲方应与乙方沟通，协商修改订单并重复以上的工作流程。
5.4产品运输费用由甲方承担。甲方只承担到站费用，到站后短途运费乙方自行承担。
5.5乙方提货时，货物破损低于3‰为正常运输破损，损失部分由乙方自行承担，如货物破损超出3‰，应凭相关部门和保险公司有效证明文件3日内书面通知甲方，甲方协助乙方进行索赔或重新补发货，超过5日以上视为乙方无异议。
5.6乙方收到甲方货物后必须出具加盖乙方公章的收货确认书（传真或邮寄）给甲方，并详细列明所收货物品项、数量及金额，收货后三日内未通知甲方，视为乙方收货正确。
第六章结算和付款方式
6.1在本协议有效期内，甲、乙双方同意采用款到发货的结算方式，即乙方订货必须先付清全部货款，甲方在确认收到乙方的全部货款后方能发货。
6.2乙方应用现金、电汇或银行汇票的方式，将货款付到甲方指定的银行帐户。
第七章商标及其它知识产权
甲方的商标、版权、公司名称等一切知识产权，均属甲方所有，虽有本协议签订，但甲方并未授权乙方使用甲方商标、公司名称以及其它甲方所享有的知识产权，除非甲方书面许可，乙方不得擅自使用，否则，将承担因侵权而导致的一切法律后果。
第八章签名及盖章
8.1本协议或本协议的补充协议（或附件）及在履行本协议过程中对双方权利义务所达成的新约定，均应为书面形式并由甲、乙双方法定代表人或其授权人签署，并加盖合同专用章或公章，否则，该协议或文件无效。
8.2所有甲方驻乙方区域业务人员或其它人员的行为必须以本协议为准，甲方不承担因任何个人行为所产生的一切后果，甲、乙双方均不得以对方业务人员或其他公司员工的口头承诺作为改变本协议约定事项的依据，若需要增加内容须加入协议附件并经过双方同意并签章。
8.3乙方在未得到甲方书面盖章公文同意时，任何甲方人员向乙方的借款和借货行为均属乙方自身行为，甲方不承担任何由此产生的一切后果和责任。
8.4乙方未提供公司名称、营业执照、法人身份证、税务登记证、卫生许可证等相关资料时，按此协议进行运作;将乙方提供以上资料后方可正式签订经销合同。
第九章法律效力
9.1本协议书有效期自双方本着真诚合作的精神就续签本协议再行协商。
9.2本协议经双方法定代表人或其授权人签名并加盖合同专用章或公章后生效。本协议生效后，将取代协议生效前的所有洽谈协议和以前甲、乙方签订的各类协议和约定。
9.3若有未尽事宜，甲、乙双方协商形成协议补充协议，具有同等法律效力。若甲、乙双方因履行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，争议由甲方所在地人民法院管辖。
9.4本协议共一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
9.5本协议签约地：
甲方：
乙方：
年月日：
订购合同 篇8
合同编号：VF—20xx—0180
菌棒出口订购合同
定购方（甲方）： 制作方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。
一、菌棒品种、规格、数量及金额：
二、菌棒生产及技术要求：
1、乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由：□甲方提供 □在甲方指定的科研所购买。
2、乙方应按照甲方提供的各项操作规程（操作规程附后）进行菌棒制作，菌棒干料中允许有 %的误差。
3、菌棒验收出库标准： 。
三、交货时间、地点及验收：菌棒达到出库标准后，乙方应及时通知甲方进行交货验收，交货时间为 ，交货地点为。
四、甲方需要更改菌种或数量的，需提前 日通知乙方，
并书面签订补充协议或另行签订合同，否则应赔偿由此给乙方造成的损失。
五、定金：本合同签订时，甲方向乙方支付定金总价款的 %，结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约，乙方不退还定金；如乙方单方违约，应双倍退还定金。
六、结算方式：交货验收完毕时当场结清收购款或 。
七、违约责任：
1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用或造成的损失由乙方承担；但甲方应在验收时书面通知乙方。
3、乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的，应按照 的标准支付违约金。
4、甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的，或未按照约定收购符合要求的菌棒的，应按照每棒 元的标准支付违约金。
5、任何一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责
任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
九、合同解除的条件： 。
十、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
十一、本合同自双方签字盖章，交付定金之日起开始履行生效，期限至 年月日止。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份， 份，具有同等法律效力。
十二、其他约定： 。
定购方（签章）： 制作方（签章）：
住所： 住所：
法定代表人： 委托代理人：
委托代理人： 电话：
电话：
年 月 日 年 月日
订购合同 篇9
甲方(全称)：
乙方(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，就服装订购事宜达成一致，签订本合同。
第一条 服装订购内容
甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
注：总价中包含发票及发货费用
第二条 质量标准
1、服装面料质地及颜色需甲方认可，乙方应向甲方提供质量合格的产品，产品质量以乙方向甲方提供的样衣料样为标准。
2、全棉或含棉量高的面料经高温免烫或水洗处理等清洗方式的不同可能会出现轻微褪色或改变属正常现象。
第三条 验收标准及期限
甲方自收货 7 日内按样衣标准进行验收，如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。
第四条 付款及交货时间
1、合同签订后，甲方在接到乙方付款申请后3日内支付总额的50%，即 元作为定金。
2、乙方应在甲方支付定金后的年月 30日交货，交货地点为甲方所在的办公地点。交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。
3、合同总金额以服装实际制作数量为准。
4、甲方自收货日内，以转帐的方式一次性付清余款。
第五条 服务承诺
1、产品交付使用25日内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后，如若甲方因员工调整，提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商可另签订合同。
第六条 违约责任
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、颜色等，由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。
2、甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作。若乙方按合同要求完全履行交付义务，甲方未按合同约定及时付款，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付未付款金额3‰的违约金。
3、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。
4、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，如需延长交货日期，由双方协商进行顺延。
5、乙方应按时在指定地点交付商品，如未能按时交付商品，每逾期一天，应向甲方支付合同总价3‰的违约金。因乙方逾期交货所产生的违约金，甲方有权直接从应付未付货款中扣除。
6、由于不可抗力灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时，可免除违约责任。
第七条 争议解决
1、合同未尽事宜，经甲乙双方协商，可签订书面补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。
2、合同签订后，甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向西安仲裁委员会申请仲裁。
第八条 其他
1、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章后即日生效，具有同等法律效力。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
2、本合同所有附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【精选订购合同范文九篇】相关文章：
精选订购合同范文四篇09-20
【精选】订购合同范文10篇09-17
【精选】订购合同范文四篇09-10
【精选】订购合同范文5篇08-24
精选订购合同范文10篇08-09
精选订购合同范文7篇07-06
精选订购合同范文8篇07-06
【精选】订购合同范文九篇06-12
订购合同范文9篇06-09